Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ "Об утверждении типового контракта на поставку оборудования для целей строительства (реконструкции) объектов капитального строительства гражданского назначения" (подготовлен Минстроем России 26.05.2016)

Обзор документа

Проект Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ "Об утверждении типового контракта на поставку оборудования для целей строительства (реконструкции) объектов капитального строительства гражданского назначения" (подготовлен Минстроем России 26.05.2016)

Досье на проект

В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015, N 29, ст. 4342)  и постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г. N 606 "О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 28, ст. 4053; 2015, N 48, ст. 6834)  приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Типовой государственный (муниципальный) контракт на поставку оборудования для целей строительства (реконструкции, реконструкции с элементами технического перевооружения) объектов капитального строительства гражданского назначения.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры (А.В. Белюченко) не позднее 10 дней со дня подписания направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова.

Министр М.А. Мень

Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от ___________ № ______

[Первый вариант: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ]
[Второй вариант: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ] КОНТРАКТ № _____
на [Первый вариант: строительство] [Второй вариант: реконструкцию]
на условиях генерального подряда в отношении объекта капитального строительства гражданского назначения

"____"___________ 20__ года                                              ___________

____________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий от имени ________________, в лице _______________, действующего на основании ___________, с одной стороны и

_____________________, именуемый в дальнейшем "Генподрядчик", в лице _________________, действующего на основании _______________, с другой стороны,

вместе именуемые "Стороны" и каждый по отдельности - "Сторона", на основании ____________; (идентификационный код закупки: ____________) заключили настоящий контракт (далее - "Контракт") о нижеследующем.

1. Термины и определения

1.1. Если из текста Контракта прямо не следует иное, то нижеуказанные термины имеют следующие значения для целей Контракта:

"Акт приемки законченного строительством Объекта" - документ о завершении выполнения всех работ на Объекте, который составляется Генподрядчиком по согласованной Сторонами форме  и подписывается Генподрядчиком, Заказчиком [приемочной комиссией] в порядке, предусмотренном Контрактом.

"Гарантийный срок" - период, исчисляемый с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта, в течение которого Генподрядчик гарантирует качество выполненных Работ и устраняет в соответствии с условиями Контракта своими и (или) привлеченными силами и за свой счет выявленные Недостатки (дефекты) Работ, допущенные по вине Генподрядчика.

"Заключение о соответствии Объекта" - выдаваемый органом строительного надзора документ, подтверждающий соответствие Объекта требованиям применимых технических регламентов, иных нормативных правовых актов и Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, и необходимый для ввода Объекта в эксплуатацию.

«Закон о госзакупках» - Федеральный закон № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 (с изменениями).

«Законодательство» - система всех действующих в Российской Федерации нормативно-правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, с учетом принятых и вступивших в действие изменений и дополнений. Законодательство РФ включает в себя, среди прочего, строительные нормы и правила (СНиП); методическую документацию в строительстве (МДС); региональные нормативы градостроительного проектирования, Руководящие документы (РД); ведомственные строительные нормы (ВСН), своды правил по проектированию и строительству (СП); технические регламенты; государственные стандарты (ГОСТы); иные нормативно-правовые и нормативно-технические акты, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и  противопожарной безопасности, технические требования, действующие на территории Российской Федерации, относящиеся к Работам и Объекту, отраслевые стандарты, а также все иные нормы и правила Законодательства РФ, в том числе Закон о госзакупках, применимые к Работам и действующие в момент подписания и период исполнения Контракта.

"Исполнительная документация" - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объекта и его элементов в процессе строительства по мере завершения определенных в Проектной документации Работ.

"Исходно-разрешительная документация" - документация, передаваемая Заказчиком Генподрядчику для выполнения Работ, включая Проектную документацию [, Рабочую документацию], Разрешение на строительство, градостроительный план земельного участка, результаты инженерных изысканий, технические условия подключения (технологического присоединения) Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, СТУ (при наличии) и иная документация, передаваемая Заказчиком Генподрядчику и указанная в Приложении № 2 к Контракту.

"Недостатки (дефекты) Работ" - несоответствие Работ (результатов Работ или их части, включая несоответствие использованных в строительстве Объекта строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования), требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, включая требования технических регламентов, документов в области стандартизации (в том числе национальных стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований применимых технических регламентов, Проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка и иным согласованным в Контракте требованиям.

"Недостатки (дефекты) Технической документации" - несоответствие Технической документации требованиям Законодательства или согласованным в Контракте требованиям, а также Исходно-разрешительной документации.

"Организационно-технологическая документация" - проект производства работ по строительству Объекта, а также иные документы, в которых содержатся решения по организации строительства Объекта и технологии строительно-монтажных работ, оформленные, согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы.

[«Приёмочные испытания» - испытания, проводимые Генподрядчиком после завершения Генподрядчиком  Пусконаладочных работ в целях принятия решения о готовности Объекта к вводу в эксплуатацию в соответствии с требованиями Законодательства и Ростехнадзора. ]

"Проектная документация" документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта и его частей, а также противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, экономические, архитектурно-художественные, социальные и иные требования к Объекту в объеме, необходимом для разработки Рабочей документации на строительство Объекта, включая, при необходимости, сметную стоимость строительства, которая утверждена Заказчиком и на которую выдано положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» или иной уполномоченный орган, осуществляющий государственную экспертизу проектной документации в РФ. Состав разделов Проектной документации и требования к их содержанию установлены Законодательством, в том числе, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г.

[«Пусконаладочные работы» -  работы, выполняемые на смонтированном оборудовании, по подготовке к пуску, пуску и вводу в эксплуатацию установленного на Объекте оборудования.]

"Работы" - весь комплекс работ и мероприятий, выполняемых Генподрядчиком и привлеченными им лицами в соответствии с Техническим заданием и Исходно-разрешительной документацией  в целях строительства Объекта согласно условиям Контракта, включая все подготовительные, строительные, монтажные, специальные, испытательные, пусконаладочные работы, подготовку документации и иные работы, сопутствующие услуги и действия Генподрядчика, необходимые для достижения результата Работ и  передачи Заказчику законченного строительством и готового к вводу в эксплуатацию Объекта.

"Рабочая документация" - документация, состоящая из материалов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий и разрабатываемая в целях реализации в процессе строительства Объекта архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в Проектной документации.

"Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию" - документ, удостоверяющий выполнение строительства Объекта в полном объеме в соответствии с Разрешением на строительство, а также соответствие построенного Объекта градостроительному плану земельного участка и Проектной документации, получение которого осуществляется Заказчиком в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ.

"Разрешение на строительство" - документ, подтверждающий соответствие Проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и предоставляющий Заказчику право осуществлять строительство Объекта.

«Ростехнадзор» означает Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, осуществляющую, среди прочего, функции государственного строительного надзора.

"Скрытые работы" - отдельные виды работ (устройство фундаментов, гидроизоляции, установка арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях, др.), которые недоступны для визуальной оценки при сдаче-приемке построенного Объекта, и контроль за выполнением которых в соответствии с технологией строительства Объекта не может быть проведен после выполнения последующих работ в отношении Объекта или на Объекте.

"Смета" - документ, определяющий цену Работ, подлежащих выполнению по Контракту, сформированный по результатам определения Генподрядчика в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и содержащийся в Приложении № 3 к Контракту.

"Строительная площадка" - земельный участок (часть земельного участка) с кадастровым номером ____________________, отведенный в установленном порядке для размещения Объекта, временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования и выполнения Работ, границы которого обозначаются ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии со строительным генеральным планом и ситуационным планом.

"Строительный контроль" - контрольные мероприятия, обязательные для выполнения Заказчиком и Генподрядчиком, а также иными лицами в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, в соответствии с Законодательством (в том числе Постановлением Правительства РФ № 468 от 21 июня 2010 года (с изменениями), или иным нормативно-правовым актом, принятым взамен указанного Постановления № 468)  и Контрактом на протяжении всего процесса строительства Объекта, предметом которых является проверка соответствия выполняемых Работ Проектной документации и подготовленной на ее основе Рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.

"СТУ" - специальные технические условия (технические нормы), необходимые для разработки (изменения) Проектной документации и содержащие (применительно к конкретному объекту капитального строительства) дополнительные к установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающие особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) Объекта, разрабатываемые и согласовываемые в соответствии с применимыми нормативными правовыми актами, в случае если для разработки (изменения) Проектной документации на Объект требуется отступление от требований нормативно-технических документов, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены.

"Техническая документация" - комплект документов, определяющих объем и содержание Работ и предъявляемые к ним требования, включающий в том числе Техническое задание, Проектную документацию, Рабочую документацию, Исходно-разрешительную документацию и Организационно-технологическую документацию.

"Технический заказчик" - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которое уполномочено Заказчиком и от имени Заказчика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о выполнении строительных работ, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительные работы, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и контрактом с Заказчиком.

"Техническое задание" - техническое описание требований Заказчика к Объекту и Работам, и их результатам, содержащееся в Приложении № 1 к Контракту.

["Этап Работ" - часть выполняемого Генподрядчиком объема Работ по строительству Объекта, содержащего технологически связанные виды Работ, поименованные в графике выполнения Работ в качестве отдельного этапа Работ.]

1.2. Термины, определения которых не раскрыты в пункте 1.1 и иных условиях Контракта, используются в Контракте в значении, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. В случае изменения применимых нормативных правовых актов Российской Федерации или принятия новых применимых нормативных правовых актов термины, используемые в Контакте, определяются и (или) толкуются с учетом последней редакции измененного акта или положений нового акта в соответствии с правилами о применении новых норм права во времени, если их применение будет являться обязательным для Сторон.

2. Предмет Контракта

2.1. Генподрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта капитального строительства гражданского назначения:__________________ (далее - "Объект"), а также иные Работы, определенные в Контракте и Технической документации, и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ в порядке, предусмотренном Контрактом.

2.2. Место выполнения Работ _______________________________________.

2.3. Выполняемые Генподрядчиком Работы должны соответствовать требованиям:

2.3.1. применимых нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе требованиям технических регламентов;

2.3.2. документов в области стандартизации (в том числе национальным стандартам и сводам правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований применимых технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации;

2.3.3. документов в области стандартизации, согласованных Сторонами в Техническом задании;

2.3.4. Проектной документации, Рабочей документации и результатам инженерных изысканий;

2.3.5. Разрешению на строительство и градостроительному плану земельного участка;

2.3.6. техническим условиями подключения (технологического присоединения) Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и СТУ (при наличии).

2.4. Описание и основные характеристики Объекта, обязательные для Генподрядчика требования к выполнению Работ и результату Работ установлены в Технической документации.

2.5. Результатом Работ является полностью законченный строительством и готовый к вводу в эксплуатацию Объект, в отношении которого получено Заключение о соответствии Объекта и заключение государственного экологического надзора, если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение такого надзора, полностью соответствующего условиям Контракта и Технической документации.

2.6. Генподрядчик обеспечивает выполнение всех необходимых Работ для достижения результата Работ, предусмотренного Контрактом, включая все мероприятия, которые прямо не предусмотрены в Контракте, но которые необходимы для безопасного выполнения Работ, достижения Объектом гарантированных эксплуатационных показателей и его надежной и безопасной эксплуатации. При этом все такие Работы считаются включенными в объем Работ и цену Контракта, за исключением случаев, когда необходимость выполнения таких Работ вызвана Недостатками (дефектами) Технической документации, переданной Заказчиком Генподрядчику, и была выявлена в порядке, предусмотренном Контрактом.

3. Техническая документация и Смета. Объем Работ

3.1. Объем и содержание Работ определяется в соответствии с Технической документацией и Контрактом.

3.2. К Технической документации в соответствии с Контрактом относятся:

3.2.1. Техническое задание;

3.2.2. Исходно-разрешительная документация для строительства Объекта, передаваемая Заказчиком Генподрядчику, в том числе:

1) Проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы, если законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение такой экспертизы;

2) утвержденная Заказчиком Рабочая документация;

3) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы;

4) Разрешение на строительство;

5) градостроительный план земельного участка;

6) технические условия подключения (технологического присоединения) Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и СТУ (при наличии);

7) иная Исходно-разрешительная документация, указанная в Приложении № 2 к Контракту.

3.2.3. Организационно-технологическая документация, разрабатываемая и утверждаемая Генподрядчиком на основе Исходно-разрешительной документации, переданной Заказчиком Генподрядчику в порядке, установленном в настоящем разделе Контракта.

3.3. Заказчик передает Генподрядчику Техническую документацию в составе согласно Приложению № 2 к Контракту (Исходно-разрешительная документация) не позднее ______ (_________) _______ с даты заключения Контракта.

3.4. Генподрядчик обязан проверить переданную Заказчиком Техническую документацию на предмет наличия любых Недостатков (дефектов) Технической документации до начала выполнения Работ не позднее ______ (_________) _______ с даты получения Технической документации.

3.5. При выявлении Недостатков (дефектов) в Технической документации, Генподрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Заказчика и до получения от Заказчика указаний приостановить выполнение Работ, которые могут быть затронуты такими Недостатками (дефектами).

3.6. При получении от Генподрядчика уведомления о выявлении Генподрядчиком Недостатков (дефектов) Технической документации Заказчик не позднее______ (_________) _______с даты получения указанного уведомления рассматривает его и направляет Генподрядчику указания относительно порядка дальнейшего исполнения Контракта.

3.7. В случае необходимости исправления Недостатков (дефектов) Технической документации, при условии получения от Генподрядчика уведомления в соответствии с пунктом 3.5 Контракта, Заказчик обеспечивает такое исправление и передает Генподрядчику исправленную и утвержденную в установленном порядке Техническую документацию в согласованные Сторонами сроки.

3.8. Независимо от необходимости внесения изменений в Техническую документацию Генподрядчик обязан принять все зависящие от него меры для бесперебойного выполнения Работ согласно той части Технической документации, в отношении которой отсутствует необходимость исправления, в целях недопущения нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных Контрактом.

3.9. В целях организации Работ Генподрядчик не позднее______ (_________) _______ после получения от Заказчика Исходно-разрешительной документации, указанной в Приложении № 2 к Контракту, разрабатывает и представляет Заказчику Организационно-технологическую документацию в _____ (_______) ________ экземплярах.

3.10. Организационно-технологическая документация рассматривается Заказчиком не позднее______ (_________) _______ со дня ее получения от Генподрядчика. В случае отсутствия замечаний Заказчик письменно согласовывает Организационно-технологическую документацию, и возвращает Генподрядчику экземпляр. В случае наличия замечаний к Организационно-технологической документации Заказчик письменно уведомляет об этом Генподрядчика. Повторное согласование Организационно-технологической документации после устранения замечаний Заказчика производится в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

3.11. Генподрядчик самостоятельно контролирует наличие необходимых разрешений, согласований на производство отдельных видов Работ, проведение и подключение временных коммуникаций Строительной площадки к сетям инженерно-технического обеспечения для обустройства Строительной площадки в соответствии с согласованной Заказчиком Организационно-технологической документацией.

В случае, когда такие разрешения и согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации выдаются исключительно на основании обращения Заказчика, Заказчик по письменному запросу Генподрядчика может выдать доверенность работнику Генподрядчика на оформление и подачу необходимых документов в компетентные органы и получение разрешения (согласования) от имени Заказчика.

3.12. Объем и стоимость Работ, предусмотренные Контрактом, не подлежат изменению, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.13. При согласовании изменения объемов Работ, если такое изменение приводит к увеличению Цены Контракта не более чем на 10 (десять) % и не приводит к увеличению сметной стоимости строительства Объекта, содержащейся в Проектной документации и допускается соглашением Сторон в соответствии с Контрактом и законодательством Российской Федерации, Стороны обязаны в разумные сроки подписать дополнительное соглашение к Контракту. Такие изменения становятся обязательными для Генподрядчика с момента подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

3.14. В ходе исполнения Контракта Стороны вправе без изменения цены Работ производить по соглашению Сторон корректировку Сметы путем перераспределения стоимости отдельных статей сметного расчета, исходя из фактических затрат на выполнение Работ. В случае если в Техническую документацию будут внесены изменения, которые повлекут увеличение сметной стоимости строительства Объекта, прошедшей проверку достоверности в установленном порядке, Заказчик обязан провести повторную проверку достоверности сметной стоимости строительства Объекта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом положений пункта 3.13 Контракта.

3.15. Генподрядчик, обнаруживший в ходе строительства работы, не учтенные в Технической документации, и в связи с этим необходимость выполнения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства Объекта, обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика с указанием влияния таких обстоятельств на сроки, стоимость Работ, качество и функциональные и эксплуатационные характеристики Объекта. Заказчик не позднее______ (_________) ________ с даты получения уведомления Генподрядчика о выявлении необходимости выполнения дополнительных работ рассматривает указанное уведомление и направляет Генподрядчику указания относительно порядка дальнейшего исполнения Контракта.

3.16. В случае выявления необходимости выполнения дополнительных работ, выполнение которых приводит к увеличению Цены Контракта более чем на 10 (десять) % процентов и к превышению сметной стоимости строительства Объекта, содержащейся в Проектной документации не предусмотренных Контрактом и Технической документацией, Заказчик размещает заказ на выполнение таких работ, не предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. требовать от Генподрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта;

4.1.2. запрашивать у Генподрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;

4.1.3. осуществлять контроль за порядком, сроками и качеством выполнения Работ, используемых при строительстве Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования;

4.1.4. требовать устранения Недостатков (дефектов) Работ, иных нарушений, оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями Контракта;

4.1.5. отказаться (полностью или частично) от приемки и оплаты Работ в случае неисполнения в срок или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Контракта;

4.1.6. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом;

4.1.7. давать Генподрядчику обязательные для него письменные и устные указания о способе выполнения Работ в процессе их выполнения, а также иные указания, предусмотренные Контрактом;

4.1.8. принимать участие в организуемых и (или) инициированных Генподрядчиком производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам, связанным со строительством Объекта;

4.1.9. Заказчик вправе привлекать третьих лиц (в том числе Технического заказчика; лицо, осуществляющее Строительный контроль со стороны Заказчика; проектировщика и иных лиц) для выполнения отдельных работ, оказания услуг, сопутствующих строительству, поставки оборудования, материалов в объеме, не входящем в обязательства Генподрядчика, предусмотренные Контрактом. Генподрядчик обязуется содействовать третьим лицам, привлекаемым Заказчиком, осуществлять их беспрепятственный допуск на Строительную площадку и не создавать помех для их деятельности, координировать свою деятельность с такими третьими лицами и содействовать в исполнении ими своих обязательств перед Заказчиком в соответствии с условиями Контракта и законодательством Российской Федерации.

4.1.10. реализовывать иные права, предоставленные Заказчику Контрактом и Законодательством.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. предоставить Генподрядчику Строительную площадку для организации и выполнения Работ в порядке, предусмотренном Контрактом;

4.2.2. осуществлять оплату Работ в соответствии с условиями Контракта;

4.2.3. осуществлять приемку Работ в соответствии с условиями Контракта;

4.2.4. оказывать Генподрядчику содействие при исполнении Контракта, в том числе представлять по обоснованному запросу Генподрядчика разъяснения относительно выполнения Работ, документы и иную информацию, имеющуюся в распоряжении Заказчика и относящуюся к Работам в объеме и в порядке, предусмотренных Контрактом;

4.2.5. рассматривать и направлять Генподрядчику ответы на поступающие от Генподрядчика запросы, указания, обращения, уведомления, требования и другие сообщения в течение ____ (_____) ____ с момента получения соответствующего сообщения, если иные сроки рассмотрения таких сообщений не установлены Контрактом или законодательством Российской Федерации;

4.2.6. исполнять иные обязанности, установленные для Заказчика Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.3. Генподрядчик вправе:

4.3.1. требовать от Заказчика своевременного совершения всех необходимых действий, обеспечивающих принятие Работ в соответствии с условиями Контракта;

4.3.2. требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ в соответствии с условиями Контракта;

4.3.3. запрашивать у Заказчика полномочия, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по Контракту, и их надлежащее оформление;

4.3.4. передавать свои права (требования) по Контракту только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с порядком и ограничениями, предусмотренными Контрактом;

4.3.5. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом;

4.3.6. с согласия Заказчика выполнить Работы досрочно;

4.3.7. осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.4. Генподрядчик обязан:

4.4.1. надлежащим образом выполнять Работы в соответствии с пунктом 2.3 Контракта;

4.4.2. обеспечивать представителям Заказчика беспрепятственный доступ ко всем видам Работ, возможность осуществления контроля за ходом выполнения Работ, качеством применяемых при строительстве Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования;

4.4.3. обеспечивать представителям компетентных государственных органов и органов местного самоуправления, а также представителям саморегулируемой организации, в которой состоит Генподрядчик, беспрепятственный доступ на Строительную площадку для осуществления контроля за строительством и соблюдением Генподрядчиком обязательных для применения требований;

4.4.4. рассматривать и направлять Заказчику ответы на поступающие от Заказчика запросы, обращения, уведомления, требования и иные сообщения в течение ____ (_____) ____с момента получения соответствующего сообщения, если иные сроки рассмотрения таких сообщений не установлены Контрактом или законодательством Российской Федерации;

4.4.5. выполнять и обеспечивать выполнение субподрядчиками во время выполнения Работ обязательных требований по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и охране окружающей среды;

4.4.6. контролировать наличие и содействовать Заказчику в получении всех необходимых согласований и разрешений, необходимых для выполнения Работ и ввода Объекта в эксплуатацию;

4.4.7. обеспечивать соответствие качества используемых для производства Работ материалов, изделий, конструкций и оборудования требованиям, указанным в пункте 2.3 Контракта, за исключением случаев предоставления материалов для выполнения Работ Заказчиком;

4.4.8. организовать и постоянно осуществлять контроль качества выполняемых Работ и учет всех выявленных нарушений требований, указанных в пункте 2.3 Контракта;

4.4.9. обеспечить охрану Строительной площадки в порядке, предусмотренном условиями Контракта;

4.4.10. своевременно предоставлять Заказчику предусмотренную Контрактом отчетную документацию о ходе выполнения Работ;

4.4.11. незамедлительно письменно уведомлять Заказчика о любых событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход строительства Объекта, качество Работ, сроки завершения Работ или достижение указанных характеристик и показателей Объекта;

4.4.12. устранять за свой счет в установленные сроки в соответствии с требованиями Заказчика или уполномоченных органов власти выявленные в процессе выполнения Работ и после их завершения в Гарантийный срок Недостатки (дефекты) Работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Генподрядчиком, а в случае если указанные недостатки причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, - также возместить убытки в полном объеме;

4.4.13. передать Заказчику Исполнительную документацию на выполненные Работы в объеме и составе, необходимом для получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.4.14. возмещать в полном объеме все расходы и убытки Заказчика, связанные с любыми требованиями, предъявленными к Заказчику в связи с несчастными случаями в период выполнения Работ, возникшими по вине Генподрядчика;

4.4.15. взаимодействовать с представителями Заказчика и иными лицами, привлеченными Заказчиком, и согласовывать с ними относящиеся к их компетенции вопросы, в том числе касающиеся хранения и использования материалов, изделий, конструкций и оборудования, порядка проведения Работ, осуществлять координацию выполнения указанных действий с выполнением Работ по Контракту;

4.4.16. обеспечивать наличие на Строительной площадке необходимой документации на выполняемые Работы (Технической документации, Исполнительной документации и пр.) и обеспечить свободный доступ к ней Заказчика, его уполномоченных представителей и надзорных органов;

4.4.17. не размещать на территории Строительной площадки и ее ограждении какие-либо рекламные конструкции, информационные сообщения, за исключением прямо согласованных Заказчиком и размещение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

4.4.18. обеспечивать постоянное присутствие на Строительной площадке представителя Генподрядчика, обладающего всей необходимой информацией о ходе строительства, необходимым уровнем образования и квалификации;

4.4.19. обеспечивать участие квалифицированного и подготовленного представителя (при необходимости - представителей) Генподрядчика в организованных и (или) инициированных Заказчиком, лицом, осуществляющим строительный контроль Заказчика, или техническим заказчиком (при наличии) производственных, технических, организационных и иных совещаниях по вопросам строительства Объекта, при условии заблаговременного уведомления Генподрядчика о дате, времени, месте их проведения и подлежащих рассмотрению вопросов;

4.4.20. письменно информировать Заказчика заблаговременно о любых будущих или незамедлительно о произошедших изменениях, касающихся Генподрядчика (включая инициирование процедур ликвидации, банкротства или реорганизации), а также в отношении специальных разрешений, допусков, паспортов, сертификатов и разрешений, необходимых для исполнения обязательств по Контракту, членства Генподрядчика в саморегулируемых организациях, а также об аресте имущества Генподрядчика, о приостановлении операций по счетам, о других обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязанностей по Контракту;

4.4.21. по письменному запросу Заказчика предоставлять последнему мотивированные и обоснованные письменные и устные (по выбору Заказчика) рекомендации, консультации, разъяснения по вопросам, связанным выполнением Работ;

4.4.22. по требованию Заказчика вернуть переданные Генподрядчику документы;

4.4.23. действовать в интересах Заказчика с надлежащей степенью добросовестности, разумности, осмотрительности и заботливости, которая требуется от профессионального участника в сфере Работ, в том числе стремиться минимизировать негативные для Заказчика последствия или вероятность их наступления, даже если они либо их причины не относятся к компетенции Генподрядчика, но стали ему известными в ходе исполнения Контракта;

4.4.24. исполнять иные обязанности, установленные для Генподрядчика Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5. Цена Контракта и порядок расчетов

5.1. Цена Контракта (цена Работ) составляет _______ (_______)_______, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке _______ % (_______ процентов) в размере _______ (_______)_______.

5.2. Если Генподрядчик не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС, уменьшение цены Контракта на сумму НДС при оплате Работ не производится. Генподрядчик, который в момент заключения Контракта не являлся плательщиком НДС или признавался освобожденным от исполнения обязанности плательщика НДС, не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС в связи с выявлением после заключения Контракта обстоятельств, служащих основанием для исчисления Генподрядчиком НДС. В этом случае считается, что цена Контракта включает в себя сумму НДС.

5.3. Цена Работ определена на основании Сметы, сформированной по результатам определения Генподрядчика в порядке, предусмотренном Законодательством (приложенной к настоящему Контракту в качестве Приложения № 3) .

5.4. Цена Контракта включает стоимость всех Работ, подлежащих выполнению Генподрядчиком, и всех прямых или косвенных затрат (издержек) Генподрядчика, необходимых для достижения результата Работ в соответствии с Контрактом и Технической документацией, в том числе не предусмотренных Сметой, а также причитающееся Генподрядчику вознаграждение.

5.5. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Работы оплачиваются за счет средств ______________________.

5.7. [Первый вариант: Заказчик обязан оплатить выполненные надлежащим образом Работы не позднее  ____ (_____) ____ после подписания Сторонами акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 и выставления Генподрядчиком счета. Оставшуюся часть цены Контракта Заказчик обязан оплатить не позднее ____ (_____) ____ после подписания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта и выставления Генподрядчиком итогового счета, а также при условии предоставления Генподрядчиком банковской гарантии обеспечения обязательств Генподрядчика по выполнению гарантийных обязательств Генподрядчика в период Гарантийного срока, предусмотренной п. 17.4 Контракта.]

[Второй вариант: Заказчик обязан оплатить выполненные Работы не позднее ____ (_____) ____ после подписания Сторонами акта приемки Этапа Работ и выставления Генподрядчиком счета. Оставшуюся часть цены Контракта Заказчик обязан оплатить не позднее ____ (_____) ____ после подписания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта и выставления Генподрядчиком итогового счета, а также при условии предоставления Генподрядчиком банковской гарантии обеспечения обязательств Генподрядчика по выполнению гарантийных обязательств Генподрядчика в период Гарантийного срока, предусмотренной п. 17.4 Контракта.]

[Третий вариант: Заказчик обязан произвести предоплату (оплатить аванс) Генподрядчику в размере _______ не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения выставленного Генподрядчиком счета, если иной срок не установлен нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.  Заказчик обязан оплатить выполненные Работы не позднее ____ (_____) ____ после подписания Сторонами акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 и выставления Генподрядчиком счета за отчетный период за вычетом аванса  пропорционально объему выполненных Работ в отчетном периоде. Оставшуюся часть цены Контракта Заказчик обязан оплатить не позднее ____ (_____) ____ после подписания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта и выставления Генподрядчиком итогового счета, а также при условии предоставления Генподрядчиком банковской гарантии обеспечения обязательств Генподрядчика по выполнению гарантийных обязательств Генподрядчика в период Гарантийного срока, предусмотренной п. 17.4 Контракта.]

[Четвертый вариант: Заказчик обязан произвести предоплату (оплатить аванс) Генподрядчику в размере _______ не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения выставленного Генподрядчиком счета, если иной срок не установлен нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации. Заказчик обязан оплатить выполненные Работы не позднее ____ (_____) ____ с даты подписания Сторонами акта приемки Этапа Работ и выставления Подрядчиком счета за отчетный период за вычетом аванса  пропорционально объему выполненных Работ в отчетном периоде. Оставшуюся часть цены Контракта Заказчик обязан оплатить не позднее ____ (_____) ____ после подписания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта и выставления Генподрядчиком итогового счета, а также при условии предоставления Генподрядчиком банковской гарантии обеспечения обязательств Генподрядчика по выполнению гарантийных обязательств Генподрядчика в период Гарантийного срока, предусмотренной п. 17.4 Контракта.]

[Пятый вариант: Заказчик обязан оплатить выполненные Генподрядчиком и принятые Заказчиком Работы в порядке и размере, предусмотренные графиком оплаты Работ (Приложение № 6 к Контракту), не позднее ____ (_____) ____ после получения выставленного Генподрядчиком счета, при условии предоставления Генподрядчиком банковской гарантии обеспечения обязательств Генподрядчика по выполнению гарантийных обязательств Генподрядчика в период Гарантийного срока, предусмотренной п. 17.4 Контракта.]

5.8. [Первый вариант: Работы оплачиваются в рублях.]

[Второй вариант: Работы оплачиваются в рублях по курсу ______ к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату__________. Если на указанную дату ________ не котируется Центральным банком Российской Федерации, для перерасчета используются данные о курсе этой валюты, установленном органом (банком) соответствующего государства или международной организации к одной из иностранных валют, котируемых Центральным банком Российской Федерации. Генподрядчик принимает на себя риски изменения валютных курсов по сравнению с курсами, существующими на момент заключения Контракта. Изменение курсов валют не является основанием для изменения или расторжения Контракта.]

5.9. [Первый вариант: Работы оплачиваются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Генподрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 25 Контракта.]

[Второй вариант: Заказчик обязан выплатить аванс в безналичной форме путем их причисления на лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса Генподрядчика, открытый территориальным органом Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами юридических лиц по следующим реквизитам: ___________. Оставшуюся после выплаты аванса часть цены Контракта Заказчик обязан оплатить в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Генподрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 25 Контракта.]

[Третий вариант: Работы оплачиваются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет, реквизиты которого предоставлены Заказчику в порядке, предусмотренном в пункте 5.20 Контракта.]

5.10. Обязанность Заказчика оплатить Работы в сроки, предусмотренные Контрактом, возникает при условии получения Заказчиком от Генподрядчика всех отчетных документов, предусмотренных Контрактом, оформленных в соответствии с условиями Контракта и требованиями законодательства Российской Федерации.

5.11. Заказчик вправе приостановить оплату по Контракту до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления оплаты, в любом из следующих случаев:

5.11.1. если Генподрядчик не исполнит любую из предусмотренных Контрактом обязанностей по предоставлению Заказчику документов или иной информации;

5.11.2. если документы или информация, представленные Заказчику Генподрядчиком, не соответствуют условиям Контракта и требованиям законодательства, действующего на территории Российской Федерации;

5.11.3. если информация или документы, предоставленные Заказчику Генподрядчиком, содержат искаженные или недостоверные сведения.

Для реализации права, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, Заказчик обязан в разумный срок уведомить Генподрядчика о возникновении оснований для приостановления оплаты по Контракту с указанием срока, в течение которого Генподрядчик обязан устранить такие основания.

5.12. В случае если при исполнении Контракта Генподрядчик каким-либо образом без согласования с Заказчиком превысил объемы и стоимость выполненных Работ по отношению к объемам и стоимости, предусмотренным в Контракте, такое несогласованное Сторонами и не закрепленное в соответствующем дополнительном соглашении превышение не подлежит оплате Заказчиком. При этом Генподрядчик не вправе удерживать какой-либо результат Работ, или его часть, включая документацию, связанную с исполнением Контракта, и обязан передать результат Заказчику по его требованию и в указанные им сроки.

5.13. В случае если предъявленные Заказчику Генподрядчиком в составе цены Контракта суммы НДС подлежат вычету у Заказчика в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика возмещения суммы, равной сумме НДС, в вычете которой из подлежащих уплате сумм налога в бюджет ему было отказано, а также суммы санкций, начисленных в связи с указанными обстоятельствами решением налогового органа или суда, вступившим в силу, в случаях, если в силу обстоятельств, за которые не отвечает Заказчик, применение Заказчиком налоговых вычетов по НДС становится невозможным в связи с действиями или бездействием Генподрядчика или его контрагентов, связанными с исполнением Контракта.

5.14. Заказчик вправе, письменно уведомив об этом Генподрядчика, удержать из подлежащих уплате Генподрядчику в соответствии с Контрактом денежных средств суммы неустоек, документально подтвержденного реального ущерба и любых других платежей, подлежащих уплате Генподрядчиком Заказчику в соответствии с Контрактом.

5.15. В случае возникновения у Генподрядчика перед Заказчиком обязанности по уплате каких-либо платежей (вследствие изменения цены Контракта, возникновения обязанностей по оплате предусмотренных Контрактом неустоек, убытков, возврату неотработанной части аванса и т.п.), такие платежи осуществляются Генподрядчиком не позднее ______ (_________) _______ со дня получения соответствующего письменного требования Заказчика.

5.16. [Банковское сопровождение и казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено. ]

5.1. Банковское сопровождение Контракта

[Первый вариант: Генподрядчик обязан привлечь банк в целях банковского сопровождения Контракта, заключающегося в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения Контракта.

5.1.1. В целях банковского сопровождения Контракта Генподрядчик обязан:

1) осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта;

2) определить в договорах, заключаемых с субподрядчиками, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операции, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта;

3) в течение ____ (_____) ____ со дня привлечения им в рамках исполнения обязательств по сопровождению Контракта субподрядчиков предоставлять Заказчику и банку сведения о таких субподрядчиках (полное наименование субподрядчика, местонахождение субподрядчика (почтовый адрес), телефон руководителя и главного бухгалтера, идентификационные номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

4) заключить с банком договор о банковском сопровождении Контракта в срок не позднее ____ (_____) ____ с момента заключения Контракта.

5.1.2. Заказчик обязан оплачивать выполненные Работы на отдельный счет, открытый Генподрядчиком в банке, с которым Генподрядчик заключил договор о банковском сопровождении Контракта. Реквизиты указанного счета, а также договор о банковском сопровождении Контракта Генподрядчик обязан предоставить Заказчику в срок не позднее ____ (_____) ____ с момента заключения Контракта.]

[Второй вариант: Заказчик обязан привлечь банк в целях банковского сопровождения Контракта, заключающегося в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения Контракта.

5.1.1. В целях банковского сопровождения Контракта Генподрядчик обязан:

1) осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта;

2) определить в договорах, заключаемых с субподрядчиками, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операции, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта;

3) в течение ____ (_____) ____ со для привлечения им в рамках исполнения обязательств по сопровождению Контракта субподрядчиков предоставлять Заказчику и банку сведения о таких субподрядчиках (полное наименование субподрядчика, местонахождение субподрядчика (почтовый адрес), телефон руководителя и главного бухгалтера, идентификационные номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

4) заключить с банком, сведения о котором указаны в пункте 51.3 Контракта договор о банковском сопровождении Контракта в срок не позднее ____ (_____) ____ с момента заключения Контракта в соответствии с проектном такого договора, который приведен в Приложении № ___ к Контракту.

5.1.2. Заказчик обязан оплачивать выполненные Работы на отдельный счет, открытый Генподрядчиком в банке, указанном в пункте 51.2 Контракта Реквизиты указанного счета, а также договор о банковском сопровождении Контракта Генподрядчик обязан предоставить Заказчику в срок не позднее ____ (_____) ____ с момента заключения Контракта.]

5.1.3.. Заказчик привлекает для сопровождения Контракта следующий банк: ___________.]

[Третий вариант: Генподрядчик обязан привлечь банк в целях расширенного банковского сопровождения Контракта.

5.1.1. В целях банковского сопровождения Контракта Генподрядчик обязан:

1) осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта;

2) определить в договорах, заключаемых с субподрядчиками, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операции, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта;

3) в течение ____ (_____) ____ со дня привлечения им в рамках исполнения обязательств по сопровождению Контракта субподрядчиков предоставлять Заказчику и банку сведения о таких субподрядчиках (полное наименование субподрядчика, местонахождение субподрядчика (почтовый адрес), телефон руководителя и главного бухгалтера, идентификационные номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

5.1.2. Заказчик обязан оплачивать выполненные Работы на отдельный счет, открытый Генподрядчиком в банке, с которым Генподрядчик заключил договор о банковском сопровождении Контракта. Реквизиты указанного счета, а также договор о банковском сопровождении Контракта Генподрядчик обязан предоставить Заказчику в срок не позднее ____ (_____) ____ с момента заключения Контракта.]

5.1.3. В целях банковского сопровождения Контракта Заказчик обязан:

а) определять документы, которые проверяются банком на соответствие содержанию Контракта и (или) фактически выполненным Работам (далее - "Документы, подтверждающие основание платежа");

б) определять субподрядчиков, платежные документы которых проверяются банком на соответствие Документам, подтверждающим основание платежа;

в) согласовывать банку перечень дополнительной информации, включаемой в основание осуществления платежа, указываемое в платежном документе Генподрядчика, субподрядчика (далее - "Платежный документ");

г) согласовывать банку порядок осуществления банком проверки Платежных документов на соответствие Документам, подтверждающим основание платежа, и условиям Контракта, а также Документов, подтверждающих основание платежа, на соответствие фактически выполненным Работам;

д) определять случаи, при которых банк согласовывает с Заказчиком отказ в осуществлении платежа по Платежным документам;

е) рассмотреть в течение 5 (пяти) дней запрос банка о проведении платежей Генподрядчика, субподрядчиков;

ж) рассмотреть в течение 5 (пяти) дней запрос Генподрядчика о несогласии с отказом банка в проведении платежа Генподрядчика, субподрядчиков;

з) согласовывать с банком ответственность банка в связи с его отказом в осуществлении платежа по Платежным документам.

5.1.4. Расширенное банковское сопровождение Контракта должно предусматривать обеспечение банком (в том числе с привлечением третьих лиц) ___________.]

[Четвертый вариант: Заказчик обязан привлечь банк в целях расширенного банковского сопровождения Контракта.

5.1.1.. В целях банковского сопровождения Контракта Генподрядчик обязан:

1) осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение Контракта;

2) определить в договорах, заключаемых с субподрядчиками, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операции, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение Контракта;

3) в течение ____ (_____) ____ со дня привлечения им в рамках исполнения обязательств по сопровождению Контракта субподрядчиков предоставлять Заказчику и банку сведения о таких субподрядчиках (полное наименование субподрядчика, местонахождение субподрядчика (почтовый адрес), телефон руководителя и главного бухгалтера, идентификационные номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

4) заключить с банком, сведения о котором указаны в пункте 51.3. Контракта договор о банковском сопровождении Контракта в срок не позднее ____ (_____) ____ с момента заключения Контракта в соответствии с проектном такого договора, который приведен в Приложении №___ к Контракту.

5.1.2. Заказчик обязан оплачивать выполненные Работы на отдельный счет, открытый Генподрядчиком в банке, указанном в пункте 5.20 Контракта Реквизиты указанного счета, а также договор о банковском сопровождении Контракта Генподрядчик обязан предоставить Заказчику в срок не позднее ____ (_____) ____ с момента заключения Контракта.

5.1.3. Заказчик привлекает для сопровождения Контракта следующий банк: ___________.

5.1.4.В целях банковского сопровождения Контракта Заказчик обязан:

а) определять документы, которые проверяются банком на соответствие содержанию Контракта и (или) фактически выполненным Работам (далее - "Документы, подтверждающие основание платежа");

б) определять субподрядчиков, платежные документы которых проверяются банком на соответствие Документам, подтверждающим основание платежа;

в) согласовывать банку перечень дополнительной информации, включаемой в основание осуществления платежа, указываемое в платежном документе Генподрядчика, субподрядчика (далее - "Платежный документ");

г) согласовывать банку порядок осуществления банком проверки Платежных документов на соответствие Документам, подтверждающим основание платежа, и условиям Контракта, а также Документов, подтверждающих основание платежа, на соответствие фактически выполненным Работам;

д) определять случаи, при которых банк согласовывает с Заказчиком отказ в осуществлении платежа по Платежным документам;

е) рассмотреть в течение 5 (пяти) дней запрос банка о проведении платежей Генподрядчика, субподрядчиков;

ж) рассмотреть в течение 5 (пяти) дней запрос Генподрядчика о несогласии с отказом банка в проведении платежа Генподрядчика, субподрядчиков;

з) согласовывать с банком ответственность банка в связи с его отказом в осуществлении платежа по Платежным документам.

5.1.5.Расширенное банковское сопровождение Контракта должно предусматривать обеспечение банком (в том числе с привлечением третьих лиц) ___________.]

[Пятый вариант: Операции, связанные с исполнением обязательств по Контракту, осуществляются на счете для учета операций неучастника бюджетного процесса Генподрядчика, открытый территориальным органом Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами юридических лиц со следующими реквизитами ___________.

5.1.1. Средства, полученные из федерального бюджета в рамках исполнения Контракта, запрещено перечислять:

1) на счета, открытые Генподрядчику в кредитной организации (за исключением случаев оплаты обязательств Генподрядчика в иностранной валюте, оплаты труда с учетом начислений и социальных выплат, оплаты фактически выполненных Генподрядчиком Работ, источником финансового обеспечения которых являются указанные средства, а также возмещения произведенных Генподрядчиком расходов (части расходов), если Контракт предусматривает такое возмещение расходов (части расходов);

2) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица, если нормативными правовыми актами не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу;

3) в целях размещения средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах, если федеральными законами не установлено иное;

5.1.2.. Генподрядчик обязан предоставлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные установленным Министерством финансов Российской Федерации порядком санкционирования операций.

5.1.3. Генподрядчик обязан предоставить Заказчику, а в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, в соответствующий территориальный орган Федерального казначейства, предусмотренные нормативными правовыми актами сведения об исполнениях (субподрядчиках), привлекаемых для исполнения Контракта в рамках обязательств по Контракту.

5.1.4. Генподрядчик обязан указывать идентификатор Контракта в контрактах, договорах, соглашениях, заключенных в рамках исполнения Контракта, платежных и расчетных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств.

5.1.5. Генподрядчик обязан указывать в контрактах (договорах), заключаемых Генподрядчиком в рамках исполнения Контракта, обязанности открытия субподрядчиком лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса в территориальных органах Федерального казначейства, а также иные условия, которые Генподрядчик обязан включать в такие контракты (договоры) в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок казначейского сопровождения государственных контрактов.]

6. Сроки выполнения Работ

6.1. [Первый вариант: Работы должны быть начаты не позднее ____ (_____) ____ и завершены не позднее ____ (_____) ____.]

[Второй вариант: Работы должны быть начаты не позднее ____ (_____) ____ и завершены не позднее ____ (_____) ____. Начальный и конечный сроки выполнения Работ и промежуточные сроки выполнения отдельных Этапов Работ или входящих в состав Этапа Работ действий указаны в графике выполнения Работ, содержащемся в Приложении № 5 к Контракту.]

6.2. Изменение сроков выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. К сроку завершения Работ, предусмотренному Контрактом, Генподрядчик обязан обеспечить выполнение всех Работ и передать Заказчику полностью соответствующий условиям Контракта результат Работ.

6.4. В случае нарушения Генподрядчиком промежуточных сроков выполнения Работ (отставания от графика выполнения Работ) Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика наверстать отставание от сроков, предусмотренных Контрактом, и обеспечить завершение Работ и передачу результата Работ Заказчику в сроки, установленные в Контракте. В случае выполнения Генподрядчиком требования Заказчика об устранении отставания от промежуточных сроков выполнения Работ по решению Заказчика Генподрядчик освобождается от ответственности за нарушение промежуточных сроков выполнения Работ, при условии завершения всех Работ по Контракту и передачи Заказчику полностью соответствующего условиям Контракта законченного строительством Объекта в сроки, предусмотренные Контрактом.

6.5. Генподрядчик обязан незамедлительно в письменной форме предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ в следующих случаях:

6.5.1. непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком, Технической документации, а также материалов, изделий, конструкций и (или) оборудования, если соответствующая обязанность возложена на Заказчика Контрактом;

6.5.2. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

6.5.3. иных не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов Работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Заказчик не позднее______ (_________) ______ с даты получения уведомления Генподрядчика о наличии обстоятельств, указанных в настоящем пункте Контракта, направляет Генподрядчику указания относительно порядка дальнейшего исполнения Контракта.

Генподрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте Контракта, либо продолживший выполнение Работ, не дожидаясь истечения указанного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

6.6. Заказчик вправе приостановить приемку и оплату Работ в случае обращения в суд с исковым заявлением о расторжении Контракта в связи с нарушением Генподрядчиком условий Контракта на срок с даты подачи такого заявления в суд до даты вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения такого требования. Для реализации этого права Заказчик уведомляет Генподрядчика о приостановке выполнения Работ в связи с подачей указанного иска в суд.

Генподрядчик обязан приостановить выполнение Работ в случае обращения Заказчика в суд с иском о расторжении Контракта в связи с нарушением Генподрядчиком обязательств по Контракту с момента получения от Заказчика указания о приостановлении выполнения Работ до даты вступления в законную силу судебного акта по итогам рассмотрения такого требования, если Генподрядчик не получит от Заказчика в последующем указание продолжать выполнение Работ полностью или в указанной Заказчиком части. Заказчик не обязан оплачивать Работы за период, на который было или должно было быть приостановлено выполнение Работ.

6.7. Генподрядчик вправе не приступать к Работе, а начатую Работу приостановить в случаях неисполнения Заказчиком встречных обязательств по Контракту, препятствующих исполнению Контракта Генподрядчиком, и (или) возникновения непредвиденных обстоятельств, не зависящих от воли Сторон и препятствующих исполнению Контракта.

6.8. В случаях, когда Генподрядчик обязан приостановить Работы на каком-либо участке строительства Объекта, он обязан принять все зависящие от него меры по выполнению Работ на других участках строительства с тем, чтобы не допускать срыва согласованных сроков выполнения Работ, в отношении которых отсутствуют препятствия выполнения Работ.

6.9. Обо всех случаях приостановления Работ Генподрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика. В случае неисполнения данной обязанности Генподрядчик не вправе ссылаться в дальнейшем на обстоятельства, препятствующие своевременному выполнению Работ, и несет ответственность за просрочку выполнения Работ в соответствии с Контрактом.

6.10. Приостановление Работ не является основанием для освобождения Генподрядчика от рисков случайной гибели или повреждения Объекта, равно как и от обязанности обеспечить безопасность на Строительной площадке. Риск несчастных случаев, аварий в период приостановления Работ несет Генподрядчик.

7. Консервация Объекта

7.1. При необходимости прекращения Работ или их приостановления на срок более чем на 6 (шесть) месяцев с перспективой их возобновления в будущем, принимается решение о консервации Объекта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после принятия решения о консервации Объекта уведомляет об этом Генподрядчика, орган, выдавший Разрешение на строительство, а также орган государственного строительного надзора. Генподрядчик обязан незамедлительно приостановить выполнение всех Работ на Объекте с момента получения такого уведомления от Заказчика, приняв меры для сохранения выполненных Работ и находящегося на Строительной площадке имущества.

7.3. Не позднее______ (_________) ______ после получения от Заказчика решения о консервации Объекта Генподрядчик передает Заказчику:

7.3.1. акт приемки незавершенного строительством Объекта с описанием состояния Объекта, указанием объемов и стоимости выполненных Работ с приложением Исполнительной документации на выполненные Работы и иной отчетной документации, необходимой для приемки и оплаты Работ в соответствии с условиями Контракта;

7.3.2. ведомость примененных (смонтированных) на Объекте оборудования, материалов и конструкций;

7.3.3. ведомость неиспользованных и подлежащих хранению оборудования, материалов и конструкций;

7.3.4. перечень работ, необходимых для сохранности объекта и неиспользованных оборудования, материалов и конструкций;

7.3.5. акт возврата Заказчику Строительной площадки.

7.4. Не позднее чем через месяц после принятия решения о консервации Объекта Заказчик на основании документов, переданных Генподрядчиком в соответствии с пунктом 7.3 Контракта, осуществляет приемку Объекта незавершенного строительства, оплату надлежащим образом выполненных Генподрядчиком и принятых Заказчиком Работ.

8. 1Представители Сторон и персонал Генподрядчика

8.1. Каждая из Сторон обязана в течение ____ (_____)_____ с момента заключения Контракта предоставить другой Стороне информацию о лицах, уполномоченных представлять её интересы во взаимоотношениях с другой Стороной в целях исполнения Контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением Контракта, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и (при наличии) отчестве, а также контактном номере телефона, с приложением оригиналов соответствующих доверенностей и образцов подписей указанных лиц. Информацию об изменении указанных сведений (в том числе об изменении или прекращений полномочий на представление интересов) каждая из Сторон обязана предоставить другой Стороне незамедлительно. Сторона, не исполнившая обязательства, предусмотренные настоящим пунктом Контракта, несет риск наступления негативных последствий, связанных с не предоставлением или несвоевременным предоставлением вышеуказанной информации.

8.2. Сведения, известные представителю Стороны, считаются известными этой Стороне.

8.3. Генподрядчик обязан выполнять Работы силами работников и иных лиц, привлеченных Генподрядчиком для исполнения Контракта, соответствующего требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим такие Работы.

8.4. Ответственность за несоблюдение порядка привлечения к труду иностранных работников, невыполнение требований безопасности и охраны труда в ходе выполнения Работ в отношении привлеченных Генподрядчиком лиц, несет Генподрядчик.

8.5. Генподрядчик несет ответственность за получение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, согласия своих работников и иных физических лиц, действующих от его имени или в его интересах, на передачу их персональных данных (включая имя, фамилию, отчество, занимаемую должность, телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации по месту жительства и иные данные) Заказчику для целей исполнения Контракта и осуществления иного взаимодействия.

9. Привлечение субподрядчиков

9.1. Генподрядчик вправе привлекать к выполнению Работ по Контракту субподрядчиков, обладающих необходимыми для выполнения Работ знаниями, навыками, квалификацией, опытом, ресурсами.

9.1.1. [Генподрядчик, который не является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Общий объем Работ, оказываемых указанными субъектами, в денежном выражении должен составлять _____ % (______ процентов) от цены Контракта.]

9.1.2. [Генподрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Генподрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% (десять процентов) цены Контракта. Такую информацию Генподрядчик обязан предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком].

9.2. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, а также риск причинения субподрядчиками убытков во время выполнения Работ по Контракту имуществу Заказчика и третьих лиц.

9.3. Генподрядчик самостоятельно несет ответственность перед субподрядчиками за выполнение обязательств по оплате выполняемых субподрядчиками Работ. Условия оплаты по договорам с субподрядчиками не могут быть поставлены в зависимость от условий оплаты Заказчиком по настоящему Контракту. Заказчик не несет перед привлекаемыми Генподрядчиком субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими Работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Генподрядчику в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Генподрядчика по договорам субподряда.

9.4. Генподрядчик обязан проявлять надлежащую осмотрительность и осторожность при выборе субподрядчиков, привлекаемых для исполнения Контракта.

9.5. Генподрядчик также вправе выполнить весь объем Работ по Контракту самостоятельно.

10. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

10.1. [Первый вариант: Обеспечение строительства Объекта всеми необходимыми материалами и (или) оборудованием осуществляет в полном объеме Генподрядчик.]

[Второй вариант: Обеспечение строительства Объекта материалами и (или) оборудованием осуществляет Заказчик совместно с Генподрядчиком в соответствии с Приложением №___к Контракту.]

[Третий вариант: Обеспечение строительства Объекта материалами и (или) оборудованием осуществляет в полном объеме Заказчик в соответствии с Приложением №___к Контракту.]

10.2. Сторона, ответственная за предоставление материалов и (или) оборудования для строительства Объекта, несет ответственность за их ненадлежащее качество и за обнаружившуюся невозможность их использования для строительства Объекта без ухудшения качества выполняемых Работ, если не докажет, что такая невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая Сторона.

10.3. Все используемые для выполнения Работ материалы и (или) оборудование должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц и иметь все необходимые документы, подтверждающие соответствие качества и иную сопроводительную документацию в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и условиями Контракта.

10.4. Генподрядчик не вправе без согласования с Заказчиком производить замену материалов и (или) оборудования, которые должны быть использованы при выполнении Работ в соответствии с Технической документацией, даже в случае если такая замена не повлияет на качество Работ.

10.5. Материалы и (или) оборудование, предусмотренные Технической документацией, могут быть заменены по согласованию с Заказчиком при условии, что:

10.5.1. технические, эстетические, габаритные, качественные и иные характеристики предлагаемых для замены материалов и (или) оборудования должны полностью соответствовать Технической документации, либо иметь улучшенные характеристики по сравнению с Технической документацией;

10.5.2. предложение Генподрядчика не должно влечь за собой увеличение цены Контракта и (или) увеличения сроков выполнения Работ;

10.5.3. Генподрядчик принимает на себя все риски, связанные с заменой материалов и (или) оборудования и их несоответствием Технической документации.

10.6. В случае предоставления Заказчиком Генподрядчику материалов и (или) оборудования Генподрядчик в течение ____ (______) ______ обязан их проверить на соответствие Контракту и иным применимым требованиям, после чего принять их на ответственное хранение, а также обеспечить их безопасную погрузку, разгрузку и складирование на Строительной площадке в период выполнения Работ. После завершения Работ Генподрядчик обязан представить Заказчику отчет об израсходовании материалов и (или) оборудования, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика зачесть стоимость остающегося у Генподрядчика неиспользованных материалов и (или) оборудования в счет оплаты стоимости Работ, выполненных Генподрядчиком.

10.7. В случае обнаружения Генподрядчиком недостатков материалов и (или) оборудования, предоставленных Заказчиком, Генподрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика с описанием характера недостатков, неблагоприятных последствий, которые могут повлечь использование таких материалов, конструкций, изделий и (или) оборудования для строительства Объект, а также мер, которые должны быть предприняты для устранения таких недостатков и своевременного выполнения Работ. При получении такого уведомления Заказчик не позднее______ (_______) ______ его рассматривает и составляет с участием Генподрядчика соответствующий акт, в котором указываются выявленные недостатки и согласованные порядок и сроки их устранения. Заказчик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) материалов и (или) оборудования или заменить материалы и (или) оборудование в порядке и сроки, согласованные с Генподрядчиком. В случае не уведомления Генподрядчиком Заказчика Генподрядчик не вправе в дальнейшем ссылаться на указанные обстоятельства, за исключением случаев, когда недостатки материалов и (или) оборудования не могли быть обнаружены при их надлежащей приемке Генподрядчиком.

10.8. Генподрядчик обеспечивает сохранность материалов, конструкций, изделий и оборудования, находящихся на Строительной площадке, в период выполнения Работ и несет риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, конструкций, изделий и оборудования до передачи результата Работ Заказчику.

10.9. Материалы и (или) оборудование считаются переданными Заказчику в момент приемки Заказчиком результата Работ, соответствующего условиям Контракта.

11. Учет выполнения Работ и отчетность

11.1. Для учета выполненных Работ и целей осуществления текущей оплаты Работ в порядке, предусмотренном Контрактом, Генподрядчик ежемесячно не позднее______ (_________) ______со дня окончания соответствующего календарного месяца направляет Заказчику следующие отчетные документы:

11.1.1. подписанные со своей стороны Акт по форме КС-2 и Справку по форме КС-3 в _____ (_______) ________ экземплярах;

11.1.2. исполнительную документацию на выполненные в полном объеме Работы в составе и объеме, предусмотренных Контрактом;

11.1.3. иную отчетную документацию, предусмотренную Контрактом.

11.2. Передаваемые Генподрядчиком Заказчику отчетные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями Контракта.

11.3. Заказчик в срок не позднее______ (_________) __________ с момента получения от Генподрядчика отчетных документов, указанных в пункте 11.1 Контракта, осуществляет проверку соответствия содержащихся в представленных документах данных - объемам фактически выполненных Работ и условиям Контракта и подписывает представленные Акт по форме КС-2 и Справку по форме КС-3, либо направляет Генподрядчику письменные возражения и (или) замечания. В случае если Генподрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная документация, предусмотренная Контрактом и (или) в ней содержится недостоверная информация, и (или) качество предъявляемых к подтверждению Работ не удовлетворяет установленным требованиям, Заказчик в указанный в настоящем пункте Контракта срок направляет Генподрядчику письменный мотивированный отказ в подписании указанных документов с требованием об устранении выявленных Недостатков (дефектов) Работ.

11.4. Генподрядчик обеспечивает исправление выявленных Недостатков (дефектов) Работ в соответствии с требованиями Заказчика в срок не позднее______ (_________) ________ с момента получения соответствующего требования Заказчика, если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно.

11.5. После устранения замечаний Генподрядчик представляет Заказчику исправленные отчетные документы за соответствующий период, которые повторно рассматриваются Заказчиком в порядке, предусмотренном Контрактом.

11.6. Все представляемые Генподрядчиком отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей уполномоченных представителей Генподрядчика, оттиск печати Генподрядчика (при наличии).

11.7. Подписание Заказчиком Акта по форме КС-2 и Справки по форме КС-3 не свидетельствует о приемке Заказчиком какой-либо части Работ по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и осуществляется для целей бухгалтерского и налогового учета выполненных Генподрядчиком Работ, контроля за ходом выполнения Работ и осуществления текущих расчетов в порядке, предусмотренном Контрактом.

11.8. В ходе выполнения Работ Генподрядчик обязан не позднее ______ (______) _______предоставлять Заказчику отчет о ходе выполнения Работ в _____ (______) _______ экземплярах.

11.9. Отчет о ходе выполнения Работ должен включать следующую информацию:

11.9.1. общий отчет о состоянии Работ с указанием процента фактического выполнения Работ в сравнении с плановым процентом выполнения по каждому виду Работ;

11.9.2. в случае отставания Работ от предусмотренных Контрактом сроков выполнения Работ - возможные последствия и описание мер, необходимых для завершения Работ в сроки, предусмотренные Контрактом;

11.9.3. заявку о планируемых расходах следующего отчетного периода;

11.9.4. информацию обо всех критических аспектах, влияющих на ход выполнения Работ;

11.9.5. иную информацию, предусмотренную в Техническом задании.

11.10. Генподрядчик обязан предоставить Заказчику по его письменному запросу иные документы, письменные разъяснения и иную информацию, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

11.11. Генподрядчик обязан ежеквартально предъявлять Заказчику акты сверки взаиморасчетов  не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

12. Строительная площадка

12.1. Не позднее______ (_________) _________ со дня заключения Контракта Заказчик предоставляет Генподрядчику доступ на территорию Строительной площадки.

12.2. Предоставление Генподрядчику доступа на Строительную площадку для осуществления строительства оформляется письменным актом по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 4 к Контракту, который считается доказательством надлежащего исполнения Заказчиком предусмотренной пунктом 1 статьи 747 Гражданского кодекса РФ и пунктом 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации обязанности предоставить Генподрядчику земельный участок для строительства Объекта.

12.3. Предоставление Заказчиком Генподрядчику доступа на Строительную площадку для осуществления строительства Объекта не влечет возникновения у Генподрядчика каких-либо прав в отношении земельного участка, на котором находится Строительная площадка. В случае прекращения Контракта Заказчик вправе ограничить или полностью запретить доступ на Строительную площадку Генподрядчику.

12.4. Генподрядчик несет всю полноту ответственности за соблюдение требований по охране труда, охране окружающей среды, безопасность строительных работ, а также выполнение различного рода требований административного характера, установленных нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и иных обязательных требований на территории Строительной площадки. Предписания контролирующих органов об устранении нарушений требований безопасности, иных обязательных требований выполняются силами и за счет Генподрядчика.

12.5. В случае привлечения Заказчика к ответственности за какие-либо нарушения на Строительной площадке Генподрядчик в полном объеме возмещает Заказчику причиненные в связи с этим расходы, которые он понес или должен будет понести (включая, но не ограничиваясь, суммы взысканных с Заказчика штрафов и иных санкций), за исключением случаев, когда такие нарушения допущены Заказчиком или уполномоченными им третьими лицами. Такие расходы и затраты возмещаются Генподрядчиком в сроки, предусмотренные Контрактом, после получения соответствующего письменного требования Заказчика.

12.6. Генподрядчик обязан проверять полномочия лиц, допускаемых на Строительную площадку, и несет ответственность за сохранность находящегося на Строительной площадке имущества до передачи Заказчику по акту приема-передачи законченного строительством Объекта и возврата Строительной площадки.

12.7. Генподрядчик обязан обеспечить доступ на Строительную площадку представителям Заказчика, в том числе лицам, привлеченным Заказчиком для осуществления функций Строительного контроля, авторского надзора, технического заказчика или осуществления иного взаимодействия с участниками строительства; а также обеспечить доступ на Строительную площадку представителям органов государственного надзора и органов муниципальной власти, уполномоченным представителям саморегулируемой организации, в которой состоит Генподрядчик, для осуществления функций контроля за строительством Объекта и соблюдением Генподрядчиком обязательных требований к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

12.8. При предоставлении доступа на Строительную площадку Генподрядчик обязан контролировать соблюдение лицами, которым предоставлен такой доступ, правил безопасности, обеспечить таких лиц средствами индивидуальной защиты, выделить сопровождающего.

12.9. Генподрядчик обязан обеспечить содержание Строительной площадки в соответствии с требованиями Технической документации, а также требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе оборудование Строительной площадки временными коммуникациями, сооружениями, сетями электроснабжения, освещения, водопровода, канализации; обеспечение регулярной уборки территории Строительной площадки и пятиметровой прилегающей зоны в соответствии с требованиями, установленными органами местного самоуправления, соблюдение гигиенических требований, включая организацию санитарно-бытовых помещений; размещение указателей, предупреждающих табличек, знаков и пр.

12.10. Ограждение Строительной площадки и опасных зон за ее пределами должно иметь внешний вид, соответствующий требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, проекту организации строительства.

12.11. [Первый вариант: Расходы по снабжению Строительной площадки коммунальными ресурсами (включая расходы по снабжению Строительной площадки электроэнергией, водоснабжением и водоотведением) в течение срока действия Контракта несет Генподрядчик.]

[Второй вариант. Расходы по снабжению Строительной площадки коммунальными ресурсами (включая расходы по снабжению Строительной площадки электроэнергией, водоснабжением и водоотведением) в течение срока действия Контракта несет Заказчик.]

[Третий вариант. Договор на временное (на период строительства) снабжение Строительной площадки коммунальными ресурсами должен быть заключен Заказчиком. При этом Генподрядчик в полном объеме возмещает Заказчику затраты на оплату соответствующих потребленных им, а также любыми другими лицами, которым такие коммунальные ресурсы предоставлены Генподрядчиком, коммунальных ресурсов.]

12.12. Возврат Строительной площадки осуществляется Генподрядчиком не позднее______ (_________) _____с момента передачи законченного строительством Объекта Заказчику.

12.13. Территория Строительной площадки при сдаче Заказчику законченного строительством Объекта должна быть приведена в соответствие с требованиями Контракта, временные здания и сооружения, возведенные Генподрядчиком, должны быть демонтированы, строительный мусор и бытовые отходы вывезены.

12.14. При досрочном прекращении Контракта Генподрядчик не позднее ______ (_________) ______с момента получения соответствующего требования Заказчика возвращает Заказчику Строительную площадку в состоянии, соответствующем требованиям Контракта и требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.

12.15. Возврат Строительной площадки оформляется двусторонним письменным актом приема-передачи Строительной площадки. Обязанность по составлению такого акта и представлению его для подписания Заказчику возлагается на Генподрядчика. Заказчик вправе составить односторонний акт в случае отказа Генподрядчика от выполнения указанной обязанности.

12.16. В период со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Генподрядчику Строительной площадки до дня возврата Строительной площадки Заказчику Генподрядчик должен обеспечить за свой счет:

12.16.1. недопущение доступа посторонних лиц на Строительную площадку;

12.16.2. круглосуточную охрану Строительной площадки и всего имущества, находящегося на Строительной площадке, в том числе Объекта, складов открытого и закрытого типа с находящимися в них материалами и оборудованием, строительной техники, при условии надлежащей передачи под ответственное хранение, а также временных зданий и сооружений.

12.17. Круг лиц, имеющих право доступа на Строительную площадку, подлежит письменному согласованию с Заказчиком, за исключением органов власти, их должностных лиц, которые имеют такой доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Приемка Работ. Приемка Объекта. Устранение Недостатков (дефектов) Работ

13.1. При завершении в полном объеме Работ [или соответствующего Этапа Работ], Генподрядчик обязан письменно известить Заказчика о готовности результата Работ [или соответствующего Этапа Работ] к передаче Заказчику.

13.2. Одновременно с уведомлением о готовности законченного строительством Объекта к передаче Заказчику Генподрядчик передает Заказчику документы, необходимые для приемки Объекта в количестве и объеме, предусмотренном условиями Контракта, в том числе:

1) Акт приемки законченного строительством Объекта в _____ (_______) экземплярах;

2) Исполнительную документацию на выполненные Работы в составе и объеме, необходимом в соответствии с законодательством Российской Федерации для получения Заключения о соответствии Объекта и Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;

3) Техническую документацию, переданную Заказчиком Генподрядчику для выполнения Работ;

4) первичные бухгалтерские документы по запросу Заказчика;

5) акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений по форме М-35;

6) отчет об использовании материалов/ оборудования поставки Заказчика;

7) счет на оплату, счет- фактуру;

8) иную отчетную документацию в отношении Объекта, предусмотренную условиями Контракта.

[Одновременно с уведомлением о готовности результата Этапа Работ к передаче Заказчику Генподрядчик передает Заказчику документы, необходимые для приемки результата Работ по соответствующему Этапу Работ в количестве и объеме, предусмотренном условиями Контракта, в том числе:

1) акт приемки Этапа Работ, составленный по форме, указанной в приложении № 7 к Контракту, в _____ (______) _______ экземплярах;

2) Исполнительную документацию на выполненные Работы по соответствующему Этапу Работ;

3) иную отчетную документацию на Работы по соответствующему Этапу, предусмотренную условиями Контракта.]

13.3. К моменту передачи любого документа (в том числе: КС-2, КС-3, акты скрытых работ, акты испытаний, акт передачи Строительной площадки, Акт приемки законченного строительством Объекта, и т.д.) Заказчику Генподрядчик обязан заблаговременно подписать данный документ.

13.4. Заказчик, получивший от Генподрядчика извещение о готовности Работ к приемке с комплектом предусмотренных Контрактом документов, проверяет указанные документы, одобряет их или представляет свои замечания. В случае выявления Заказчиком Недостатков (дефектов) в Работах или дефектов / противоречий в предоставленных документах (в том числе противоречия в формах КС-2 и Ф КС-3 согласованным Сторонами сметам), он вправе в указанный выше срок заявить об этом Генподрядчику в письменной форме и отказаться от подписания Акта приемки законченного строительством Объекта.

После устранения Генподрядчиком Недостатков (дефектов) в Работах или в представленных документах, Заказчик организует с участием Генподрядчика приемку Работ.

13.5. Генподрядчик обязан обеспечить участие в приемке надлежащим образом уполномоченного представителя Генподрядчика и предоставление документов, необходимых для осуществления приемки Работ.

13.6. Не позднее_____ (______) _______ с даты получения извещения Генподрядчика о готовности результата Работ к приемке и всей необходимой документации от Генподрядчика Заказчик для проверки результата Работ, представленного Генподрядчиком, на предмет соответствия условиям Контракта обязан провести экспертизу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.7. Экспертиза результатов Работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению может привлекаться Строительный контроль Заказчика на основании заключенного с Заказчиком контракта, за исключением случаев, когда привлечение экспертов (экспертной организации) является обязательным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.8. Для проведения экспертизы выполненных Работ в целях их приемки Заказчиком Строительный контроль Заказчика вправе запрашивать у Заказчика и Генподрядчика дополнительные документы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

13.9. Результаты экспертизы Заказчика оформляются в виде заключения, которое подписывается Строительным контролем Заказчика и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

В случае если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке результата Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении таких нарушений, в том числе с указанием сроков их устранения.

13.10. По решению Заказчика для приемки результата Работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы Строительного контроля Заказчика при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении экспертизы предложения Строительного контроля Заказчика, привлеченного для ее проведения.

13.11. Заказчик обязуется заблаговременно известить Генподрядчика о дате начала и месте проведения экспертизы для целей приемки результата Работ - не позднее_____ (______) _______ до ее начала. Генподрядчик обязан обеспечить участие надлежащим образом уполномоченного представителя в проведении экспертизы и незамедлительно предоставлять Строительному контролю Заказчика, приемочной комиссии любые запрашиваемые ими у Генподрядчика информацию и документы, необходимые для проведения экспертизы и приемки результата Работ.

13.12. [До сдачи-приемки Работ приемочной комиссии Генподрядчик обязан (с привлечением представителей Ростехнадзора, где это необходимо):

- Провести Пусконаладочные работы всех систем Объекта в соответствии с предварительно согласованной Заказчиком программой проведения Пусконаладочных работ;

- Провести Приемочные испытания в соответствии с предварительно согласованным Заказчиком регламентом проведения Приемочных испытаний;

- Генподрядчик обязан повторять процедуру Приемочных испытаний до тех пор, пока не будет показано, что взаимозависимые системы Объекта работают в соответствии с Проектной документацией, техническими характеристиками, заявленными заводом-изготовителем и требованиями Законодательства РФ, как единое целое;

- Устранить все Недостатки (дефекты) Работ по результатам проведения Пусконаладочных работ и Приемочных испытаний;

- После успешного проведения Приемочных испытаний подписать с Заказчиком окончательный акт о проведении Приемочных испытаний. ]

13.13. Сдача-приемка Работ приемочной комиссии оформляется подписанием соответствующего Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (унифицированная форма отчетности КС-14)  при условии положительного заключения Строительного контроля  Заказчика о соответствии результата Работ условиям Контракта в порядке, предусмотренном Контрактом.

13.14. По результатам экспертизы не позднее_____ (______) _______ Заказчик обязан направить Генподрядчику подписанный Заказчиком (или, в случае создания приемочной комиссии, подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) один экземпляр Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (унифицированная форма отчетности КС-14) либо письменный мотивированный отказ от подписания данного акта с указанием перечня Недостатков (дефектов) Работ и сроков их устранения. Любые замечания приемочной комиссии, изложенные в указанном заключении приемочной комиссии, являются Недостатками по смыслу настоящего Контракта. Предусмотренный настоящим пунктом срок осуществления приемки результата Работ автоматически продлевается на период времени, в течение которого Генподрядчиком не исполняются обязательства по обеспечению участия в приемке Результата Работ, предусмотренные условиями Контракта.

13.15. Генподрядчик за свой счет обязан устранить Недостатки (дефекты) Работ, которые послужили основанием для отказа Заказчика от подписания акта приемки Работ не позднее______ (_______) ______, если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, и в этот же срок передать Заказчику документы, подтверждающие устранение Недостатков (дефектов) Работ, отчет об устранении Недостатков (дефектов) Работ, содержащий пояснения о принятых мерах по устранению Недостатков (дефектов) Работ, а также повторно подписанный Генподрядчиком акт приемки Работ в порядке, предусмотренном Контрактом.

13.16. В случае если Генподрядчик нарушит срок устранения Недостатков (дефектов) Работ, Заказчик вправе своими силами устранить такие Недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Генподрядчика возмещения расходов на устранение Недостатков (дефектов) Работ.

13.17. В зависимости от возможности устранения Недостатков (дефектов) Работ и их влияния на использование результата Работ для предусмотренной Контрактом цели Недостатки (дефекты) Работ, обнаруженные Заказчиком при приемке результата Работ, могут быть следующих видов:

13.17.1. неустранимые недостатки, препятствующие использованию результата Работ для предусмотренной Контрактом цели;

13.17.2. устранимые недостатки, препятствующие использованию результата Работ для предусмотренной Контрактом цели;

13.17.3. устранимые недостатки, не препятствующие использованию результата Работ для предусмотренной Контрактом цели;

13.17.4. неустранимые недостатки, не препятствующие использованию результата Работ для предусмотренной Контрактом цели.

13.18. В случае обнаружения неустранимых недостатков, препятствующих использованию результата Работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта, а Генподрядчик обязуется вернуть Заказчику уплаченные в счет оплаты Работ денежные средства. Также в этом случае Генподрядчик за свой счет демонтирует Объект, освобождает Строительную площадку и возвращает ее Заказчику.

13.19. В случае обнаружения устранимых Недостатков (дефектов) Работ Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ и потребовать от Генподрядчика устранения Недостатков (дефектов) Работ в установленный Заказчиком срок.

13.20. В случае отказа, уклонения Генподрядчика от устранения Недостатков (дефектов) Работ или их не устранения Генподрядчиком в установленный срок Заказчик вправе по своему выбору отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, либо устранить такие недостатки своими силами или поручить устранение Недостатков (дефектов) Работ третьему лицу с отнесением расходов на счет Генподрядчика.

13.21. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов Работ в случае выявления по результатам экспертизы Недостатков (дефектов) Работ, если выявленные Недостатки не препятствуют приемке результата Работ.

13.22. В случае обнаружения при приемке результата Работ неустранимых Недостатков (дефектов) Работ, не препятствующих использованию результатов Работ, Заказчик вправе принять результат Работ и оплатить Работы за вычетом стоимости Работ, выполненных с такими недостатками.

13.23. Во всех случаях, когда выявленные недостатки результата Работ препятствуют использованию результата Работ, Генподрядчик обязан возместить Заказчику реальный ущерб, причиненный вследствие невозможности использования результата Работ.

13.24. При досрочном прекращении Контракта передача незавершенного строительством Объекта осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 19 Контракта.

13.25. После устранения Генподрядчиком / Заказчиком всех выявленных устранимых Недостатков (дефектов) Работ, приемка Объекта Заказчиком оформляется Актом приемки законченного строительством Объекта, подписываемым Сторонами (Акт приемки законченного строительством Объекта - Унифицированная форма отчетности КС-11) .

13.26. В течение 10 рабочих дней после подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта Заказчик направляет необходимые для выдачи Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию документы в орган, уполномоченный на выдачу разрешений на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

13.27. Право собственности на завершенный строительством и введенный в эксплуатацию Объект переходит к Заказчику после приемки законченного строительством Объекта по Акту приемки законченного строительством Объекта. До приемки Объекта Заказчиком в порядке, предусмотренном Контрактом, риск случайной гибели или повреждения выполненных Работ несет Генподрядчик.

13.28. Стороны признают и соглашаются с тем, что Объект по настоящему Контракту считается сданным (в том числе в значении статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации) Генподрядчиком и принятым Заказчиком только после подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Сторонами.

14. Контроль и надзор за строительством

14.1. В ходе строительства Объекта Сторонами осуществляется обязательный Строительный контроль, предусмотренный законодательством Российской Федерации, с целью оценки соответствия строительно-монтажных работ, возводимых конструкций и систем инженерно-технического обеспечения Объекта требованиям технических регламентов, Проектной документации и Рабочей документации.

14.2. Состав мероприятий Строительного контроля, осуществляемого Генподрядчиком и Заказчиком, определяется действующим Законодательством.

14.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в составе строительного контроля Заказчик привлекает лицо, осуществившее подготовку Проектной документации (Проектировщика), для осуществления авторского надзора. В остальных случаях Заказчик вправе по своему усмотрению привлечь авторский надзор за соблюдением в процессе строительства требований Проектной документации.

14.4. В случае если контрольные мероприятия по Строительному контролю, предусмотренные Законодательством, выполняются Сторонами совместно, Генподрядчик обеспечивает уведомление Заказчика о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее чем за 3 (три) рабочих дня.

14.5. В случае если Заказчик был уведомлен в установленном порядке и не явился для участия в контрольных мероприятиях, Генподрядчик вправе провести их в отсутствие Заказчика.

14.6. Если закрытие Скрытых работ выполнено без уведомления Заказчика (в том числе, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием), Генподрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

14.7. Генподрядчик в течение 3 (трех) дней после завершения контрольного мероприятия обязан направить Заказчику 1 (одну) копию акта, составленного по результатам контрольного мероприятия.

14.8. В целях осуществления Строительного контроля Заказчик вправе в любое время по своему усмотрению привлечь специализированную организацию, которая вправе, действуя по поручению и в интересах Заказчика осуществлять мероприятия по строительному контролю, предусмотренные Законодательством и договором с такой специализированной организацией («Строительный контроль Заказчика»). Строительный контроль не вправе принимать от имени Заказчика решения и давать Генподрядчику указания, которые могут привести к изменению объемов, сроков или Цены Работ по Контракту.

15. Гарантии качества

15.1. Генподрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, в том числе с требованиями технических регламентов, Контракта и Технической документации, и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с условиями Контракта на протяжении установленного в Контракте Гарантийного срока.

15.2. Гарантийный срок на выполненные Работы по Контракту составляет _______________ года, начиная с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта.

15.3. Гарантия качества Работ распространяется на все элементы Работ, включая использованные для выполнения Работ материалы, конструкции, изделия и оборудование.

15.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с Гарантийным сроком, установленным в пункте 15.2 Контракта, к соответствующим элементам Работ применяются повышенные гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Генподрядчик обязуется передать Заказчику в составе Исполнительной документации все документы, подтверждающие соответствующие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

15.5. Генподрядчик несет ответственность за Недостатки (дефекты) Работ, обнаруженные в период Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

15.6. Устранение Недостатков (дефектов) Работ, выявленных в течение Гарантийного срока, осуществляется силами и средствами Генподрядчика.

15.7. Если в течение Гарантийного срока будут обнаружены Недостатки (дефекты) Работ, Заказчик уведомляет об этом Генподрядчика.

15.8. Не позднее______ (_________) _______ с момента получения Генподрядчиком уведомления о выявленных Недостатках (дефектах) Работ, Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

15.9. В случае уклонения Генподрядчика от составления акта выявленных Недостатков (дефектов) Работ в установленный срок, Заказчик вправе составить соответствующий акт без участия Генподрядчика.

15.10. В случае несогласия Генподрядчика с выявленными Заказчиком в течение Гарантийного срока Недостатками (дефектами) Работ (либо с причинами их возникновения) Генподрядчик вправе потребовать проведения экспертизы, которая проводится с привлечением независимой экспертной организации в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

15.11. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Генподрядчик обязуется устранить выявленные Недостатки (дефекты) Работ не позднее______ (_________) _________ с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

В случае отказа Генподрядчика от устранения выявленных Недостатков (дефектов) Работ или не устранения Недостатков (дефектов) Работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, для устранения таких недостатков (дефектов) третьих лиц с возмещением своих расходов на устранение Недостатков (дефектов) Работ за счет Генподрядчика.

15.12. При выявлении в период Гарантийного срока Недостатков (дефектов) Работ, которые служат препятствием для эксплуатации Объекта или его части, Гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени, в течение которого Объект или его часть не могли эксплуатироваться вследствие выявленных Недостатков (дефектов) Работ.

16. Ответственность Сторон

16.1. Генподрядчик обязан уплатить Заказчику по его требованию неустойку (штраф или пеню) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком следующих обязательств по Контракту:

1) в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению и передаче Заказчику Работ в предусмотренные Контрактом сроки (пени согласно п. 16.2 Контракта);

2) в случае просрочки исполнения обязательства по устранению Недостатков (дефектов) Работ в установленные в Контракте или согласованные Сторонами дополнительно сроки (пени согласно п. 16.2 Контракта);

3) в случае просрочки исполнения обязательства по оплате Заказчику денежных средств в соответствии с условиями настоящего Контракта (вследствие изменения цены Контракта, возникновения обязанности по возврату неотработанного аванса и т.п.) (пени согласно п. 16.2 Контракта);

4) в случае просрочки исполнения обязательства по передаче Заказчику надлежащим образом оформленной Исполнительной, Технической и иной документации, необходимой для получения Заключения о соответствии и Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (пени согласно п. 16.2 Контракта);

5) в случае просрочки исполнения обязательства по освобождению и передаче Заказчику Строительной площадки в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Контрактом (пени согласно п. 16.2 Контракта);

6) в случае выполнения Работ, предусмотренных Контрактом ненадлежащего качества, когда выявленные Недостатки (дефекты) Работ не были устранены Генподрядчиком в установленный Контрактом или дополнительно согласованный Сторонами срок, либо являются неустранимыми (штраф согласно п. 16.3 Контракта);

7) в случае несоблюдения Генподрядчиком предусмотренных Контрактом запретов и (или) ограничений в отношении заключения договора уступки требования по настоящему Контракту (штраф согласно п. 16.3 Контракта);

8) в случае невыполнения обязанности, предусмотренной Контрактом, по уведомлению Заказчика об обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Генподрядчиком обязанностей по Контракту (включая инициирование в отношении Генподрядчика процедур ликвидации, банкротства, реорганизации, наличия специальных допусков и разрешений, необходимых для исполнения обязательств по Контракту и других подобных обстоятельствах) (штраф согласно п. 16.3 Контракта);

9) нарушение условий Контракта о конфиденциальности (штраф согласно п. 16.3 Контракта);

10) [в случае несоблюдения условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (штраф согласно п. 16.3 Контракта).]

11) [В случае не предоставления в предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом сроки информации обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Генподрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены Контракта, Генподрядчик обязан уплатить Заказчику по его требованию пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Генподрядчиком с субподрядчиком, за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.]

12) [нарушение условий осуществления банковского сопровождения Контракта или казначейского сопровождения Контракта].

16.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Генподрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С, где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Генподрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании актов приемки Работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта (при их наличии);

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:  

C = CЦБ ? ДП, где:

СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К = ДП ? 100 % / ДК, где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

16.3. В случае ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств), Генподрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере:

1) 10 % (десяти процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей;

2) 5 % (пять процентов) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 000 000 (трех миллионов) рублей до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

3) 1 % (один процент) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей до 100 000 000 (ста миллионов) рублей;

4) 0,5 % (ноль целых и пять десятых процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

16.4. В случае предъявления уполномоченными органами или третьими лицами требований и санкций Заказчику, если они явились следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Генподрядчиком  (или) привлеченными субподрядчиками условий Контракта, требований Технической документации и нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, а также в случае досрочного прекращения Контракта по вине Генподрядчика, Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика возместить убытки в размере понесенных Заказчиком расходов и взысканных с Заказчика санкций.

16.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Заказчик вправе предоставить отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществить списание сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных Генподрядчику.

16.6. Генподрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком следующих обязательств по Контракту:

1) в случае просрочки исполнения обязательств по оплате Работ  в сроки, предусмотренные Контрактом;

2) в случае просрочки более чем на ____ (_____) рабочих дней исполнения обязательств по приемке надлежащим образом выполненных Работ в сроки, предусмотренные Контрактом;

3) в случае просрочки исполнения обязательства более чем на ____ (_____) рабочих дней по подготовке и передаче Генподрядчику Строительной площадки для выполнения Работ в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Контрактом;

4) в случае просрочки исполнения обязательств более чем на ____ (_____) рабочих дней по предоставлению надлежащим образом оформленных документации и информации, предусмотренных настоящим Контрактом и необходимых для выполнения Работ и исполнения иных обязательств Генподрядчика в сроки, предусмотренные Контрактом;

5) нарушение условий Контракта о конфиденциальности;

6) [в случае просрочки исполнения обязательств по предоставлению Генподрядчику материалов, конструкций, изделий и оборудования необходимых для выполнения Работ в сроки, предусмотренные Контрактом.]

16.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Работ, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

16.8. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, (за исключением по оплате цены Работ) Генподрядчик вправе потребовать от Заказчика уплатить штраф в размере:

1) 2,5 % (два целых и пять десятых процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей;

2) 2 % (два проценты) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 000 000 (трех миллионов) рублей до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

3) 1,5 % (один целый и пять десятых процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей до 100 000 000 (ста миллионов) рублей;

4) 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

16.9. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное уведомление со стороны Генподрядчика об обстоятельствах, не устранит нарушение своих обязанностей Контракту, в частности непредоставление материала, оборудования, Технической документации, препятствующее исполнению Контракта Генподрядчиком, не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению Работ, Генподрядчик вправе потребовать возмещения убытков, вызванных простоем, а также досрочным прекращением Контракта в случае отказа Генподрядчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

16.10. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, при определении убытков принимаются во внимание определенные с разумной степенью достоверности цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения нарушившей Стороной требования другой Стороны, а если требование добровольно удовлетворено не было, - по выбору Стороны, предъявившей требование, в день предъявления соответствующего иска о взыскании убытков либо в любой день в период рассмотрения судом первой инстанции данного иска.

16.11. Оплата неустойки, возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений условий Контракта при наличии возможности устранения таких нарушений.

16.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) и возмещения убытков, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

16.13. Стороны вправе по соглашению Сторон изменить Контракт в части срок выполнения Работ или объема Работ в случаях, предусмотренных Законом о госзакупках.

16.14. Генподрядчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств по Контракту, вызванную неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей по Контракту, а также в случаях, когда выполнение Работ невозможно по причинам, не зависящим от Генподрядчика (в том числе в случае внесения изменений в Техническую документацию по причинам, не связанным с ненадлежащим исполнением Генподрядчиком своих обязательств по Контракту).

17. Обеспечение исполнения Контракта

17.1. [Первый вариант: Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено.]

17.2. [Второй вариант: Генподрядчик для обеспечения исполнения Контракта на сумму ____ (_____)____, что составляет ____% (_____ процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, предоставляет обеспечение в форме ___________.

17.3. Срок действия предоставленного Генподрядчиком обеспечения: ___________ .

17.4. В обеспечение обязательств Генподрядчика по выполнению гарантийных обязательств Генподрядчика в период Гарантийного срока, Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта представляет Заказчику банковскую гарантию на период Гарантийного срока по Контракту на сумму в размере ___ (____)% от Цены Контракта. Срок действия банковской гарантии исполнения обязательств Генподрядчика в Гарантийный срок должен превышать на 30 (тридцать) календарных дней Гарантийный срок, установленный настоящим Контрактом.

17.5. При предоставлении обеспечения исполнения Контракта в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Законом о госзакупках. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

17.6. Утрата предоставленной Генподрядчиком банковской гарантией обеспечительной функции (например, вследствие отзыва или приостановки действия лицензии банка, выдавшего такую банковскую гарантию), влечет следующие последствия для Сторон Контракта в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 157 ГК РФ и статьей 327.1 ГК РФ:

17.6.1. прекращение обязательств Заказчика по оплате аванса Генподрядчику, если такая обязанность предусмотрена Контрактом;

17.7. Последствия, предусмотренные подпунктом 17.5.12 Контракта, не наступают или прекращают свое действие в случае если Генподрядчик предоставит Заказчику новую банковскую гарантию с аналогичными условиями, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, или иное надлежащее и равноценное обеспечение исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в случае если на момент утраты банковской гарантией обеспечительной функции условиями Контракта было предусмотрено дополнительное обеспечение исполнения Контракта в виде иного равноценного обеспечения исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.8. Обеспечение дополнительного финансирования Работ в случае увеличения их стоимости в ходе реализации Контракта в случаях, предусмотренных Контрактом, предоставляется в размере и порядке, аналогичным представлению обеспечения исполнения Контракта. Банковская гарантия, выданная Генподрядчику банком для целей обеспечения дополнительного финансирования Работ в случае увеличения их стоимости в ходе реализации Контракта в случаях, предусмотренных Контрактом, должна соответствовать требования настоящего Контракта и Закона о госзакупках.

17.9. Если для обеспечения исполнения Контракта Генподрядчик внес денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, Заказчик вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке удерживать из этих денежных средств неустойки (штрафы, пени), убытки, подлежащие уплате или возмещению Генподрядчиком за нарушение Контракта, расходы, связанные с привлечением третьих лиц для устранения недостатков Работ или выполнения Работ, не выполненных Генподрядчиком, а также иные денежные средства, подлежащие уплате Генподрядчиком Заказчику по Контракту.

17.10. Денежные средства, внесенные Генподрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, Заказчик возвращает Генподрядчику в течение _____(_____)_____ с момента истечения срока, на который Генподрядчик предоставил обеспечение, при условии подписания акта приемки законченного строительством Объекта. Денежные средства возвращаются на расчетный счет, указанный Генподрядчиком в его требовании либо при отсутствии такого указания на расчетный счет, указанный в настоящем Контракте.

17.11. В ходе исполнения Контракта Генподрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта].

18. Права на результаты интеллектуальной деятельности

18.1. Все планы, чертежи, кальки, спецификации, программы, отчеты, модели, макеты, проекты, расчеты, графики, техническая информация, данные и любые иные материалы любого характера и рода на любом носителе (включая, без ограничения, CD и иные носители информации) (в совокупности называемые "Документация"), созданные Генподрядчиком или субподрядчиками при исполнении Контракта, являются собственностью Заказчика и право собственности на Документацию и исключительные (имущественные) права на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в ней (далее - "Исключительные права"), в полном объеме и без каких-либо ограничений принадлежат Заказчику.

18.2. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских имущественных прав на произведения, входящие в Документацию, разработанную Генподрядчиком по Контракту, Генподрядчик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо компетентного органа или суда принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

18.3. Генподрядчик гарантирует, что между ним и его работником не заключено и не будет заключено договоров, содержащих условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику.

18.4. Передаваемые Генподрядчиком исключительные права на Документацию в полном объеме означают право Заказчика использовать такую Документацию, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

18.5. Использование Генподрядчиком результатов интеллектуальной деятельности, указанных в пункте 18.1 Контракта возможно только при заключении Сторонами возмездного лицензионного договора. Срок действия такого договора определяется Сторонами при его заключении.

18.6. Датой передачи исключительных прав Заказчику являются дата подписания Сторонами акта приемки соответствующей Документации, разработанной Генподрядчиком в соответствии с Контрактом.

18.7. В рамках Контракта Генподрядчик дает Заказчику согласие на обнародование результатов интеллектуальной деятельности, переданной Генподрядчиком Заказчику, то есть дает согласие на осуществление действия, которое делает результаты интеллектуальной деятельности доступными для всеобщего сведения путем их опубликования, публичного показа, либо любым другим способом.

18.8. Использование Заказчиком результатов интеллектуальной деятельности допускается неограниченное количество раз.

18.9. Генподрядчик обязуется предусмотреть в договорах с третьими лицами соответствующие условия о правах Заказчика на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности.

19. Изменение и прекращение Контракта. Срок действия Контракта

19.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до___________.

19.2. Истечение срока действия Контракта и срока выполнения Работ не влечет прекращения обязательств по Контракту.

19.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:

19.3.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема и качества Работ и иных условий Контракта;

19.3.2. если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается не более чем на 10 % (десять процентов) предусмотренный Контрактом объем Работ. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на 10 % (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы .

19.4. Любые изменения и дополнения (в том числе приложения) условий Контракта приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений и подписаны обеими Сторонами.

19.5. Контракт может быть прекращен Сторонами досрочно путем заключения ими соглашения о расторжении Контракта. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее ______ (_________) с даты его получения.

19.6. Контракт может быть расторгнут досрочно на основании решения суда в случаях и в порядке, предусмотренном Контрактом и законодательством Российской Федерации.

19.7. Контракт может быть прекращен досрочно вследствие отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

19.8. Прекращение Контракта (окончание срока действия Контракта или его расторжение) влечет прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением обязательств, вытекающих из условий Контракта, которые в силу своей природы предполагают их действие и после прекращения Контракта либо имеют целью регулирование отношений Сторон в период после прекращения Контракта. Прекращение Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при неисполнении или ненадлежащем исполнении Контракта.

19.9. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предварительно уведомив об этом Генподрядчика за 10 (десять) дней. В частности, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе в следующих случаях:

19.9.1. если Генподрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что завершение Работ к установленному в Контракте сроку становится явно невозможным;

19.9.2. в случае если во время выполнения Работ стало очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, и Генподрядчик не устранил Недостатки (дефекты) Работ в назначенный срок после получения требования об их устранении от Заказчика;

19.9.3. если отступления в Работах от условий Контракта или иные Недостатки (дефекты) Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

19.10. В случае если до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик провел экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов (экспертной организации), решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе принять только при условии, что по результатам экспертизы выполненных Работ в заключении эксперта (экспертной организации) будет подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

19.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Генподрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Генподрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Генподрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Генподрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Генподрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

19.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Генподрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Генподрядчиком условий Контракта, которое в соответствии с гражданским законодательством является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

19.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено любое из следующих обстоятельств:

19.13.1. Генподрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки; или

19.13.2. Генподрядчик предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика; или

19.13.3. у Генподрядчика отсутствует (в том прекратило действие после заключения Контракта) свидетельство о допуске, выданного саморегулируемой организацией либо иное разрешение, необходимое в соответствии с Законодательством для исполнения обязательства по Контракту.

19.14. Генподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

если нарушение Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных Контрактом, препятствует исполнению Контракта Генподрядчиком, в том числе в случае, если просрочка исполнения Заказчиком обязанности или обязанностей, предусмотренных Контрактом, влечет просрочку исполнения Контракта Генподрядчиком более чем на 10 (десять) процентов от общего срока выполнения Работ, предусмотренного Контрактом.

19.15. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также дублируется телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты. Выполнение Генподрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Генподрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

19.16. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Генподрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Генподрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

19.17. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом одной из Сторон другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного реального ущерба (за исключением упущенной выгоды), понесенного пострадавшей Стороной в связи с обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

19.18. В случае досрочного прекращения Контракта Генподрядчик обязан немедленно предпринять следующие действия:

19.18.1. прекратить все Работы, за исключением работ, которые необходимы для защиты и сохранности имущества, находящегося на Строительной площадке;

19.18.2. передать Заказчику все выполненные Работы, оборудование и материалы, находящиеся на Строительной площадке и предназначенные для выполнения Работ;

19.18.3. вывезти всю строительную технику Генподрядчика и установленные Генподрядчиком временные конструкции со Строительной площадки, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения сохранности Работ, и передать Строительную площадку по акту приема-передачи Заказчику;

19.18.4. передать Заказчику Техническую документацию, Исполнительную документацию, Организационно-технологическую и иную отчетную документацию на выполненные Работы и понесенные затраты;

19.19. После выполнения Генподрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 19.18 Контракта, Стороны не позднее ______ (_________)_______ должны осуществить приемку-передачу Объекта незавершенного строительства и произвести сверку взаимных расчетов.

19.20. Приемка Объекта незавершенного строительства осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами в порядке, предусмотренном Контрактом с подписанием акта приема-передачи по форме согласно Приложению № 8 к Контракту, в котором фиксируются:

[Первый вариант. Выполненные Работы с указанием процентного соотношения выполненных Работ до момента расторжения Контракта к общему объему Работ.];

[Второй Вариант. Завершенные и незавершенные Этапы Работ с указанием процентного соотношения отдельных работ, выполненных в рамках соответствующего незавершенного Этапа Работ до момента расторжения Контракта, к общему объему Работ по соответствующему Этапу Работ.]

19.21. Для проверки выполненных Работ и подписания акта приемки незавершенного строительством Объекта Заказчик организует экспертизу в порядке, предусмотренном разделом 13 Контракта.

19.22. В случае возникновения у Генподрядчика разногласий относительно результатов экспертизы Заказчика Генподрядчик вправе инициировать проведение независимой экспертизы в порядке, предусмотренном разделом 21 Контракта.

19.23. Стоимость фактически выполненных Генподрядчиком Работ, указанных в пункте 19.20 Контракта, определяется в процентном соотношении фактически выполненного надлежащим образом объема работ к общему объему Работ по Контракту или соответствующему Этапу Работ, с учетом всех предусмотренных Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации штрафных санкций, удержаний и иных выплат.

19.24. В случае досрочного прекращения Контракта по основаниям, не связанным с виновными действиями Генподрядчика, незавершенные Работы могут быть приняты и оплачены по стоимости соответствующего объема, указанной в Смете, при условии, что процентное соотношение фактически выполненных и принятых Работ по отношению к общему объему Работ по Контракту или соответствующему Этапу Работ составляет не менее 75% (семидесяти пяти процентов). В случае если объем фактически выполненных и принятых Работ в процентном соотношении составляет менее 75 % (семидесяти пяти процентов) от общего объема Работ по Контракту или соответствующему Этапу Работ, оплате подлежат только документально подтвержденные прямые затраты, понесенные Генподрядчиком на выполнение соответствующих Работ до прекращения Контракта, по стоимости соответствующих затрат, указанной в Смете. При этом Генподрядчик не вправе требовать оплаты таких затрат по их рыночной стоимости, а также возмещения затрат, не предусмотренных в Смете и не согласованных с Заказчиком в порядке, предусмотренном Контрактом. Оплата производится при выполнении условий Контракта об оплате (включая предоставление необходимых документов, устранение Недостатков (дефектов) Работ и пр.) в порядке, предусмотренном разделом 5 Контракта.

19.25. При досрочном прекращении Контракта до завершения Работ в связи с виновными действиями (бездействием) Генподрядчика, Заказчик вправе полностью отказаться от приемки незавершенных Работ. В этом случае Генподрядчик не вправе требовать от Заказчика оплатить незавершенные Работы исходя из стоимости соответствующей части Работ, указанной в Смете, и Генподрядчику возмещаются в отношении незавершенных Работ только документально подтвержденные прямые затраты на выполнение соответствующих Работ, понесенные Генподрядчиком до прекращения Контракта, по стоимости соответствующих затрат, указанной в Смете. При этом Генподрядчик не вправе требовать оплаты таких затрат по их рыночной стоимости, а также возмещения затрат, не предусмотренных в Смете и не согласованных с Заказчиком в порядке, предусмотренном Контрактом.

20. Конфиденциальность

20.1. Стороны обязуются, начиная с даты заключения и в течение ____ (______) ________ после прекращения действия Контракта, соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе исполнения Контракта (конфиденциальную информацию), без предварительного письменного согласия другой Стороны не передавать, не открывать и не разглашать в общем или в частности конфиденциальную информацию каким-либо третьим лицам, в том числе исключить доступ к конфиденциальной информации третьих лиц или представителей Сторон, не уполномоченных работать с конфиденциальной информацией. Письменное согласие на раскрытие конфиденциальной информации не требуется при раскрытии ее лицам и (или) в случаях, предусмотренных Контрактом, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.

20.2. Требования настоящего раздела Контракта не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу органов власти в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае если Стороной получен запрос от организаций, государственных органов или органов местного самоуправления, уполномоченных на получение в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальной информации, о предоставлении такой информации, Сторона уведомляет в течение _____ (______) _______ о таком запросе другую Сторону, а также передает другой Стороне сведения о такой передаче в документарной форме.

20.3. Требования настоящего раздела Контракта не применяются по отношению к конфиденциальной информации, относительно которой раскрывающая Сторона докажет следующее:

20.3.1. раскрывающая Сторона владела информацией до даты заключения Контракта и получения от Стороны непосредственно или косвенно любой информации, которая является предметом обязательств в отношении конфиденциальности между Сторонами; или

20.3.2. данная информация стала общедоступной или общераспространенной не в результате нарушений соответствующей Стороны; или

20.3.3. раскрытие информации произведено по распоряжению суда или в соответствии с требованиями какого бы то ни было применимого действующего законодательства Российской Федерации; или

20.3.4. соответствующая информация была получена от сторонней организации или лица при отсутствии требования к конфиденциальности;

20.4. Соответствующая информация была предоставлена сотруднику Сторон или их представителям, действующим от их имени (включая, но не исключительно техническому заказчику), оказывающим услуги и (или) выполняющим работы, связанные со строительством, эксплуатацией, консервацией, ремонтом, техническим обслуживанием, демонтажем (сносом) Объекта (при необходимости), устранением Недостатков (дефектов) Работ, получением Заключения о соответствии Объекта, введением Объекта в эксплуатацию и т.п.

20.5. Обязательства из настоящего раздела Контракта продолжают действовать после завершения выполнения Работ, истечения срока действия или прекращения Контракта.

20.6. Для соблюдения конфиденциальности информации Стороны обязуются:

20.6.1. не хранить конфиденциальную информацию ни на каком компьютере, в базе данных или с помощью других электронных средств хранения данных или информации, кроме случаев, когда данные электронные средства находятся под контролем исключительно данной Стороны и к данному средству отсутствует доступ сторонних юридических и физических лиц;

20.6.2. не копировать конфиденциальную информацию ни полностью, ни частично, за исключением случаев, когда это необходимо в целях выполнения и (или) завершения Работ;

20.6.3. уведомить другую Сторону о существовании каких-либо обстоятельств, связанных с какими бы то ни было обладанием или использованием конфиденциальной информации либо любой ее части каким-либо лицом;

20.6.4. предпринимать разумные меры, необходимые или желательные для обеспечения поддержания конфиденциальности и защиты конфиденциальной информации, а также для предотвращения доступа к ней или использования конфиденциальной информации каким-либо лицом, не имеющим разрешения (допуска).

20.7. Генподрядчик обязуется не публиковать какую-либо информацию, документ или статью в отношении выполненных Работ в каких-либо средствах массовой информации без предварительного письменного согласия Заказчика. Генподрядчик обязан в любом случае направлять Заказчику все запросы от средств массовой информации в отношении Работ.

20.8. Заказчик вправе без получения какого-либо согласия Генподрядчика в одностороннем порядке раскрыть конфиденциальную информацию своим кредиторам и страховщикам, сторонним юридическим и физическим лицам для эксплуатации, ремонта или технического обслуживания Объекта, а также соответствующему органу власти, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик.

21. Порядок разрешения споров. Применимое право

21.1. Все споры или разногласия, возникающие из Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению с соблюдением обязательного досудебного (претензионного) порядка.

21.2. Претензия оформляется в письменной форме и, если она связана с нарушением условий Контракта, должна содержать перечень допущенных при исполнении Контракта нарушений со ссылкой на соответствующие условия Контракта, включая его приложения, стоимостную оценку ответственности, а также действия, которые должен совершить адресат претензии для устранения нарушений.

21.3. Срок ответа на направленную Стороной претензию устанавливается в ____ (_____) ____ со дня направления претензии по адресу другой Стороны, указанному в Контракте.

21.4. В случае возникновения у Исполнителя разногласий с Заказчиком по вопросам, связанным с определением объема, стоимости, качества выполненных им Услуг, а также в случае несогласия с результатами экспертизы Заказчика при приемке Услуг, Генподрядчик вправе инициировать проведение внесудебной независимой экспертизы.

21.5. Для целей проведения указанной экспертизы Генподрядчик направляет Заказчику для согласования предложение о кандидатуре или кандидатурах экспертов (экспертных организаций) и вопросы, которые Генподрядчик предлагает для разрешения при проведении экспертизы.

21.6. Заказчик обязан согласовать предложенную Генподрядчиком кандидатуру (одну из предложенных кандидатур) эксперта (экспертных организаций) и вопросы, которые Генподрядчик предлагает для разрешения при проведении экспертизы, а также вправе поставить дополнительные вопросы для экспертизы или направить отказ от согласования в течение _____(_____)_____ со дня получения предложения Генподрядчика. В случае если Заказчик не направит отказ в течение срока, указанного в настоящем пункте Контракта, кандидатура эксперта (экспертной организации) считается согласованной Заказчиком. При этом, если Генподрядчиком было предложено две и более кандидатур эксперта (экспертных организаций), то согласованной будет считаться любая кандидатура эксперта (экспертной организации) по выбору Генподрядчика из указанных в его предложении.

21.7. Одновременно с направлением отказа от согласования кандидатуры эксперта (экспертной организации) Заказчик направляет Генподрядчику для согласования своё предложение о кандидатуре или кандидатурах экспертов (экспертных организаций).  

21.8. В случае если Сторонами достигнуто согласие по вопросу о выборе кандидатуры эксперта (экспертной организации), а также о вопросах для разрешения при проведении экспертизы, результаты такой экспертизы являются обязательными для Сторон.

21.9. Расходы, связанные с проведением независимой экспертизы, предусмотренной в настоящем разделе Контракта, оплачиваются в любом случае Генподрядчиком. При этом, если доводы Генподрядчика будут подтверждены результатами такой экспертизы, последний вправе взыскать с Заказчика расходы на её проведение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

21.10. Если Стороны не урегулировали спор, разногласия или претензию, вытекающие из Контракта или связанные с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, в течение ____ (_____) ____ с момента направления первой претензии, то спор может быть передан на разрешение в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения Заказчика.

21.11. К Контракту подлежит применению право Российской Федерации.

22. Уступка требований по Контракту

22.1. Стороны вправе уступить требования друг к другу по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23. Обстоятельства непреодолимой силы

23.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (носящих абсолютный и объективный характер и независящий от воли Сторон), включая объявленную войну, террористические акты, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

23.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, не относится резкое повышение или понижение температур наружного воздуха, атмосферного давления; атмосферные осадки в виде снега, дождя, града; пожар, возникший по причинам, отличным от природных явлений стихийного характера, а также пожар, произошедший вследствие поджога, а также изменение финансово-экономической ситуации в стране или в мире, изменения курсов валют, забастовка Персонала Генподрядчика или привлеченных им лиц, сотрудников Заказчика, неисполнение обязательств контрагентами Генподрядчика, любые противоправные действия третьих лиц, предписания органов государственной власти или органов местного самоуправления (в том числе не соответствующие законодательству), не обусловленные введением военного или чрезвычайного положения, а также любые иные подобные обстоятельства.

23.3. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о характере обстоятельств непреодолимой силы и, по возможности, об оценке их влияния на исполнение обязательств по Контракту, а также предоставить другой Стороне по ее требованию выданные уполномоченным органом или организациями документы, подтверждающие действие обстоятельств непреодолимой силы.

23.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

23.5. В случае если: (i) обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 3 (трех) месяцев; или (ii) разумно предположить, что обстоятельства непреодолимой силы продолжатся более 3 (трех) месяцев, то:

23.5.1. Стороны незамедлительно приступают к переговорам и согласуют изменения в настоящий Контракт, вносимые путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Контракту, которые необходимы Сторонам для продолжения выполнения своих обязательств по настоящему Контракту в порядке, по возможности максимально приближенном к первоначально предусмотренному порядку.

23.5.2. В случае незаключения указанного дополнительного соглашения к настоящему Контракту в течение 90 (девяноста) дней со дня уведомления одной Стороной о наступлении обстоятельств непреодолимой силы другой Стороны, любая Сторона будет вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта.

24. Прочие условия

24.1. Вся переписка, документация, а также переговоры по Контракту должны вестись на русском языке.

24.2. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция, которые должны быть сделаны или переданы одной Стороной другой Стороне по Контракту, должны быть сделаны в письменной форме.

24.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Контрактом, любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной другой Стороне и получена ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под роспись, либо направлена другой Стороне письмом с объявленной ценностью с уведомлением о его вручении и описью вложения на адрес соответствующей Стороны (указанный в Контракте), или на другой адрес, о котором другая Сторона будет уведомлена заблаговременно.

24.4. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

24.4.1. Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

24.4.2. несмотря на почтовое уведомление, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

24.4.3. корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

24.5. В случае изменения юридического статуса одной из Сторон, в том числе в результате инициирования процедуры ликвидации, реорганизации или несостоятельности (банкротства), изменения ее местонахождения, иных контрактных данных (в том числе факса и электронной почты), наименования и (или) реквизитов счета, на который в соответствии с условиями Контракта должны производится платежи, она обязана незамедлительно с момента наступления каждого из таких событий уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет все риски, связанные с таким бездействием, в том числе риски связанных с этим последствий не получения в срок корреспонденции.

Генподрядчик также обязан уведомлять Заказчика заблаговременно о любых будущих или незамедлительно о произошедших изменениях, касающихся специальных разрешений и допусков, необходимых для исполнения Контракта, об аресте имущества Генподрядчика, а также об иных обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязанностей по Контракту.

24.6. Генподрядчик подтверждает и заверяет, что на дату заключения Контракта:

24.6.1. у него имеется свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ___, выданного_________________________________________________________ необходимое для исполнения Контракта;

24.6.2. им соблюдены все требования к заключению Контракта, в том числе и то, что Контракт заключен от имени Генподрядчика уполномоченным лицом;

24.6.3. для заключения Контракта им соблюдены корпоративные требования, предъявляемые применимым законодательством, а также учредительными и иными внутренними (локальными) документами Генподрядчика к данному виду сделок, если Генподрядчик является юридическим лицом (организацией);

24.6.4.___________.

Заказчик полагается на сделанные в настоящем пункте Генподрядчиком заверения об обстоятельствах как на имеющие для него существенное значение.

24.7. [Первый вариант: Контракт составлен на русском языке в простой письменной форме в ____ (_____) идентичных экземплярах, один экземпляр - для Заказчика и один экземпляр - для Генподрядчика.]

[Второй вариант: Контракт составлен на русском языке в простой письменной форме электронного документа].

24.8.___________.

24.9. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями, в том числе:

24.9.1. Приложение № 1 Техническое задание;

24.9.2. Приложение № 2 Перечень Технической документации, передаваемой Заказчиком Генподрядчику;

24.9.3. Приложение № 3 Смета;

24.9.4. Приложение № 4 Акт приема-передачи Строительной площадки;

24.9.5. Приложение № 5 График выполнения Работ;

24.9.6. Приложение № 6 График оплаты Работ;

24.9.7. Приложение № 7 Форма Акта приема-передачи Этапа Работ;

24.9.8. Приложение № 8 Форма Акта приема-передачи Объекта незавершенного строительства.

25. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик Генподрядчик
____________________________ ____________________________
ИНН _______________ ИНН _______________
КПП _______________ Адрес: ______________________ КПП _______________ Адрес: _______________________
Реквизиты счета:______________ Реквизиты счета:_______________
_____________________________ (должность представителя) _____________________________ (должность представителя)
_____________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) _____________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)
"____" _____________ 20 ___ года "____" _____________ 20 ___ года

Приложение № 1
к государственному контракту
___________________

Техническое задание.
Объем работ. Требования к выполнению Работ

1. Характеристика Объекта    
2. Основные технико-экономические параметры Объекта    
3. Перечень нормативно-технической документации, обязательной при выполнении Работ по Контракту    
4. Технические условия, чертежи, приложения и дополнения    
5. Требования к качественным характеристикам и безопасности отдельных видов Работ    
6. Требования к применяемым материалам, оборудованию    
7. Требования к предоставляемой отчетности, требования к предоставляемой Генподрядчиком по завершении строительства/реконструкции Исполнительной документации.    
Генподрядчик: ______________________________ Заказчик: ___________________________________
       
Заказчик Генподрядчик
_________________________________ (должность представителя) _________________________________ (должность представителя)
__________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) __________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)
"____" _________________ 20 ___ года "____" _________________ 20 ___ года

Приложение № 2
к государственному контракту
___________________

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
ПЕРЕДАВАЕМОЙ ГЕНПОДРЯДЧИКУ

№ п/п Наименование документа Количество передаваемых документов Количество экземпляров Примечание
оригинал копия        
                       
                       
                       
                       
                       
Генподрядчик: ______________________________ Заказчик: ___________________________________
Заказчик Генподрядчик:
____________________________ ____________________________
ИНН _______________ ИНН _______________
КПП _______________ КПП _______________
_________________________________ (должность представителя) _________________________________ (должность представителя)
__________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) __________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)
"____" _________________ 20 ___ года "____" _________________ 20 ___ года

Приложение № 3
к государственному контракту
___________________

СМЕТА
_______________________________________________

№ п/п Номера сметных расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат Сметная стоимость Общая сметная стоимость
строительных (ремонтно- строительных) работ монтажных работ оборудования, мебели и инвентаря прочих затрат
1 2 3 4 5 67 8
                       
                       
                       
Генподрядчик: ______________________________ Заказчик: ___________________________________
Заказчик Генподрядчик:
____________________________ ____________________________
ИНН _______________ ИНН _______________
КПП _______________ КПП _______________
_________________________________ (должность представителя) _________________________________ (должность представителя)
__________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) __________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)
"____" _________________ 20 ___ года "____" _________________ 20 ___ года

Приложение № 4
к государственному контракту
___________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

"____"___________ 20__ года                                              ___________

В соответствии с условиями государственного контракта на строительство на условиях генерального подряда в отношении объекта капитального строительства гражданского назначения (далее - Контракт),

____________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий от имени ________________, в лице _______________, действующего на основании ___________, с одной стороны и

_____________________, именуемый в дальнейшем "Генподрядчик", в лице _________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый по отдельности - "Сторона",

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Контракта Заказчик предоставил Генподрядчику доступ на земельный участок с кадастровым номером ______ общей площадью _____, разрешенное использование: ____________________, для целей организации Строительной площадки для строительства Объекта капитального строительства гражданского назначения __________________.

2. Генподрядчику переданы точки подключения и технические условия на подключение постоянных и временных сетей инженерно-технического обеспечения Объекта и Строительной площадки, а именно:

1.______________________;

2.______________________.

3. [Первый вариант: Генподрядчик подтверждает, что площадь и состояние Земельного участка, в том числе состояние подъездных путей, соответствуют условиям Контракта и Технической документации и обеспечивают своевременное начало Работ, нормальное их ведение и завершение в срок.]

[Второй вариант: В ходе осмотра, проверки, приемки указанного в пункте 1 настоящего акта земельного участка Генподрядчиком установлено наличие следующих замечаний: ___________________.]

4. Указанный в пункте 1 настоящего акта земельный участок свободен от не предусмотренных Контрактом и (или) неизвестных Генподрядчику или Заказчику прав третьих лиц, зданий и сооружений, конструкций, имущества третьих лиц, строительного и иного мусора и отходов, всего иного, что могло бы препятствовать выполнению Работ.

5. Предоставление Генподрядчику доступа на земельный участок с момента подписания настоящего акта влечет возникновение у Генподрядчика права использовать земельный участок в целях организации Строительной площадки и осуществления строительства Объекта в соответствии с условиями Контракта и Технической документацией.

6. С даты подписания настоящего акта Строительная площадка считается переданной Генподрядчику, который обязуется соблюдать все требования по содержанию и использованию Строительной площадки, предусмотренные Контрактом и требованиями нормативных правовых актов в области строительства.

7.Заказчик считается исполнившим свои обязательства по передаче Строительной площадки, предусмотренные Контрактом, а также пунктом 1 статьи 747 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Генподрядчик: ______________________________ Заказчик: _______________________________
       
Заказчик Генподрядчик:
____________________________ ____________________________
ИНН _______________ ИНН _______________
КПП _______________ КПП _______________
_________________________________ (должность представителя) _________________________________ (должность представителя)
__________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) __________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)
"____" _________________ 20 ___ года "____" _________________ 20 ___ года

Приложение № 5
к государственному контракту
___________________

График выполнения работ
по строительству _____________________

№ этапа Наименование этапов работ Дата начала выполнения работ Дата окончания выполнения работ
               
               
               
Генподрядчик: ______________________________ Заказчик: ___________________________________
Заказчик Генподрядчик:
____________________________ ____________________________
ИНН _______________ ИНН _______________
КПП _______________ КПП _______________
_________________________________ (должность представителя) _________________________________ (должность представителя)
__________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) __________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)
"____" _________________ 20 ___ года "____" _________________ 20 ___ года

Приложение № 6
к государственному (муниципальному) контракту
___________________

График оплаты работ
по строительству _____________________

№ этапа Наименование работ/этапов строительства (реконструкции) Общая стоимость работ/этапа в рублях Размер выплат за период (месяц, год) Размер выплат за период (месяц, год) Размер выплат за период (месяц, год) Размер выплат за период (месяц, год)
                           
                           
                           
    Генподрядчик: ______________________________     Заказчик: ___________________________________
       
Заказчик Генподрядчик:
____________________________ ____________________________
ИНН _______________ ИНН _______________
КПП _______________ КПП _______________
_________________________________ (должность представителя) _________________________________ (должность представителя)
__________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) __________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)
"____" _________________ 20 ___ года "____" _________________ 20 ___ года

Приложение № 7
к государственному (муниципальному) контракту
___________________

АКТ ПРИЕМКИ ЭТАПА РАБОТ

"____"___________ 20__ года                                              ___________

В соответствии с условиями государственного контракта на строительство на условиях генерального подряда в отношении объекта капитального строительства гражданского назначения (далее - Контракт),

____________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий от имени ________________, в лице _______________, действующего на основании ___________, с одной стороны и

_____________________, именуемый в дальнейшем "Генподрядчик", в лице _________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый по отдельности - "Сторона",

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом Генподрядчиком предъявлены к приемке Работы: _________________________________________________________.

2. Извещение Генподрядчика о готовности Этапа Работ к приемке [указать реквизиты извещения Генподрядчика о готовности Этапа Работ к приемке] получено Заказчиком [указать дату получения Заказчиком извещения о готовности Этапа Работ к приемке].

3. [Первый вариант: Со стороны Заказчика в приемке Работ участвовали:

________________________________________________________________.

Со стороны Генподрядчика в приемке участвовали:

________________________________________________________________]

[Второй вариант: В целях приемки Этапа Работ Заказчиком создана комиссия в составе:

3.1. ______________________________________________________________;

3.2. ______________________________________________________________;

3.3. ______________________________________________________________;

3.4. ______________________________________________________________;

3.5. ______________________________________________________________.

Работа комиссии начата ___________________________________________.

[указать дату начала работы комиссии по приемке]

Работа комиссии окончена __________________________________________.

[указать дату окончания работы комиссии по приемке.].]

4. В целях приемки результата Этапа Работ Генподрядчиком представлены документы, указанные в Приложении № 2 (Перечень документов, представленных в целях приемки Этапа Работ).

5. Комплект представленных Генподрядчиком документов соответствует / не соответствует условиям Контракта. Перечень документов, не представленных Генподрядчиком, и документов, не соответствующих условиям Контракта, приведен в Приложении № 3 (Перечень недостающих документов).

6. Предъявленный к приемке Этап Работ соответствует в полном объеме / не в полном объеме соответствует / не соответствует условиям Контракта и требованиям Технической документации.

7. Перечень недостатков Этапа Работ приведен в Приложении № 1 (Дефектная ведомость).

По результатам Приемки [По результатам работы комиссии]:

ЭТАП РАБОТ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИНЯТ / ПРИНЯТ С НЕДОСТАТКАМИ / НЕ ПРИНЯТ.

[Настоящий акт подлежит утверждению Заказчиком и вступает в силу со дня такого утверждения. До утверждения Заказчиком настоящий акт не является действительным, а Этап Работ не считается принятым Заказчиком.]

Настоящий акт составлен в трех экземплярах (один для Генподрядчика, два - для Заказчика).

Генподрядчик: ______________________________ Заказчик: ________________________________

[Подписи членов комиссии:]

Приложения:

1. Приложение № 1. Дефектная ведомость.

2. Приложение № 2. Перечень документов, представленных в целях приемки работ.

3. Приложение № 3. Перечень недостающих документов.

Заказчик Генподрядчик:
____________________________ ____________________________
ИНН _______________ ИНН _______________
КПП _______________ КПП _______________
_________________________________ (должность представителя) _________________________________ (должность представителя)
__________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) ________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)
"____" _________________ 20 ___ года "____" _________________ 20 ___ года

Приложение № 8
к государственному (муниципальному) контракту
___________________

АКТ ПРИЕМКИ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

"____"___________ 20__ года                                           ___________

В соответствии с условиями государственного контракта на строительство на условиях генерального подряда в отношении объекта капитального строительства гражданского назначения (далее - Контракт),

____________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий от имени ________________, в лице _______________, действующего на основании ___________, с одной стороны и

_____________________, именуемый в дальнейшем "Генподрядчик", в лице _________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый по отдельности - "Сторона",

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом Генподрядчиком предъявлен к приемке Объект __________________________________________________________

2. Извещение Генподрядчика о готовности не завершенного строительством Объекта к приемке [указать реквизиты извещения Генподрядчика о готовности не завершенного строительством Объекта к приемке] получено Заказчиком [указать дату получения Заказчиком извещения о готовности не завершенного строительством Объекта к приемке].

3. В целях приемки не завершенного строительством Объекта Работ Генподрядчиком представлены документы согласно Приложению № 2 (Перечень документов, представленных в целях приемки не завершенного строительством Объекта).

4. [На момент приемки не завершенного строительством Объекта выполнены следующие этапы работ, предусмотренные Контрактом:

- ______________________________

- ______________________________].

5. На момент приемки работы в отношении не завершенного строительством Объекта, предусмотренные Контрактом, выполнены на _______%.

6. Предъявленный к приемке не завершенный строительством Объект не имеет недостатков работ / имеет следующие недостатки работ:

_________________________________________

7. Перечень недостатков не завершенного строительством Объекта приведен в Приложении № 1 (Дефектная ведомость).

Настоящий акт составлен в трех экземплярах (один для Генподрядчика, два - для Заказчика).

Генподрядчик: ______________________________ Заказчик: ________________________________

Приложения:

1. Приложение № 1. Дефектная ведомость.

2. Приложение № 2. Перечень документов, представленных в целях приемки работ.

Заказчик Генподрядчик:
____________________________ ____________________________
ИНН _______________ ИНН _______________
КПП _______________ КПП _______________
_________________________________ (должность представителя) _________________________________ (должность представителя)
__________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя) ________________________________ (подпись, фамилия и инициалы представителя)
"____" _________________ 20 ___ года "____" _________________ 20 ___ года

Обзор документа


Разработан проект типового государственного (муниципального) контракта на поставку оборудования для целей строительства (реконструкции, реконструкции с элементами технического перевооружения) объектов капстроительства гражданского назначения.

Он содержит термины и определения. Также в нем определяются предмет контракта, объем работ, права и обязанности сторон, цена контракта и порядок расчетов, сроки выполнения работ. Урегулированы вопросы банковского сопровождения, консервации объекта, привлечения субподрядчиков, обеспечения строительства материалами и оборудованием и т.д.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: